文档介绍：
工程施工合同
工程施工合同 1
工程发包方：(甲方)__________________
工程承包方：(乙方)__________________
为保证到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。
3、决算审核，承包人必需派专人协作，如无人协作审计，中途缺席超过2天，甲方干脆审计或事务所审计，结果仍旧有效。
八、工程款的支付
针对桩基工程的特别性双方约定：
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工结束后付总价款的_________%。
3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_________%。
4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_________%。
5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。
九、竣工验收
1、桩基竣工验收由甲方组织。
2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。
3、工程未阅历收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。
十、违约、索赔和争议
(一)违约
1、发包人违约;
1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;
2)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款;
3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他状况，发包人担当违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的干脆经济损失，顺延的工期，并支付违约金。
4)因发包人缘由造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1010元/天计算。
2、承包人违约
1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。
2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。
3)承包人不履行合同内义务的其他状况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。
4)起先正式打桩后，发包方发觉承包方不能满意经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。
(二)索赔
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正值的索赔理由，且有索赔事务发生的有效证件;
2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事务发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。
(三)争议
双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的状况下，可干脆向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、有关事项
1、为保证工程能顺当实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。
2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。
3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。
十二、其它
1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。
2、如因第一次试桩结果未能满意设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。
3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。