文档介绍：工程施工合同
工程施工合同 1
工程发包方：(甲方)__________________
工程承包方：(乙方)__________________
为保证工程顺当施工，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 4)因发包人缘由造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。
2、承包人违约
1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。
2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。
3)承包人不履行合同内义务的其他状况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。
4)起先正式打桩后，发包方发觉承包方不能满意经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。
(二)索赔
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正值的索赔理由，且有索赔事务发生的有效证件;
2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事务发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。
(三)争议
双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的状况下，可干脆向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、有关事项
1、为保证工程能顺当实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。
2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。
3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。
十二、其它
1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。
2、如因第一次试桩结果未能满意设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。
3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。
4、根据合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以嘉奖或惩罚20xx元/天。因付款不刚好造成工期延误，按机械停滞台班补偿。
5、合同签订后，若乙方无正值理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。
6、甲方要满意本合同签订幢楼桩基工程连续施工，假如中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，须要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。
7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 2
装饰合同号：________
甲方：________
乙方（施工责任方）：________
甲方承建之工程，现托付乙方实行（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容
一、工程地点：_____________；
二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；
三、分部分项工程工种类别：____；
四、工程质量标准：____；
五、乙方承包围：____；
其次条：组织领导
一、乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。
二、乙方必需确保进场人员的技术素养，特种工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。
三、乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得实行任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必需向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必需在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必需有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责
一、甲方责任：
1、负责工地现场工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监