1 / 4
文档名称:

工程建设勘察合同.docx

格式:docx   大小:26KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

工程建设勘察合同.docx

上传人:小熙 2022/7/17 文件大小:26 KB

下载得到文件列表

工程建设勘察合同.docx

文档介绍

文档介绍:建设工程勘探合同
甲方(发包人):
乙方(勘探人):
勘探证书等级:岩土甲级
发包人委托勘探人担当中国家俱CBD饰品城二期工程详勘任务
根据《中华人民共和国合同法》、《勘探设计管理条例》及国家有关法例规定,联合本工程的勘探工作定于年月日动工,年月日提交
勘探成就资料,由于发包人或勘探人的原因未能如期动工或提交成就资料时,按本合同

Comment[微微微微1]:此处待修订
第六条规定办理。
勘探工作有效期限以合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计更改、不可抗力影响)时,工期顺延。

本工程勘探按国家规定的现行收费标准按2002年标准计取费用,经发包人、勘探人议定,采取合同总价包干。详细为包勘探方案设计、包工、包料、包机械及出入场及安拆、包质量、包进度、包工期、包测试、包安全、包薪资、包经过审图。材料价之任何市场价差、现场施工垃圾清理费、完工后探孔回填土、抗震稳定性剖析、所有间接费、综合费率、保险、收益和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、专利费、运输费、因材料或设施到迟的窝工费等等,不会因人工、物料及机械费用的浮动而调整,亦不会因土壤实际的类型与乙方估计有差别或因乙方的任何报价错误而调整。也包括乙方全部担当的向审图中心获得的对乙方提交的报告审批及设计院要求的增加勘探工作量或补充勘探的一切有关费用。
本工程勘探费(总价包干):元(大写:)
:经发包人有关部门查收合格后按下列步骤支付
(1)提交勘探成就资料,获得审图中心书面审查批准认可后10日内,发包人支付
包干总价的60%;
(2)基础工程查收完并结算完成后支付合同总价的30%(3)构造封顶支付合同总价的10%
(4)凭乙方提供的合法发票,甲方支付相应款项。
第五条:发包人、勘探人责任

发包人委托任务时,必须以书面形式向勘探人明确勘探任务及技术要求,并按第二条规范提供文件资料。
勘探过程中发包人提出工作任务更改,经办理正式更改手续后,发包人应按实际发生的工作量调整总勘探费,勘探人一方面调整工作任务的,发包人对委托任务部分不另行付费。
由于发包人原因造成勘探人停、窝工。提交有关资料经发包人确认后工期能够顺延。
发包人应保护勘探人的投标书、勘探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。

勘探人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘探,按本合同规定的时间提交质量合格并经过有关部门图审的勘探成就资料,并对其质量负责。
由于勘探人提供的勘探成就资料质量不合格,勘探人应担当全部勘探费用;或因勘探质量造成重要经济损失或工程事故时,勘探人除应负法律责任和免收勘探费,并根据损失程度向发包人支付补偿金。
在工程勘探前,提出勘探大纲或勘探组织设计,交与发包人。
勘探过程中,根据岩土工程条件(或工作现场所形地貌、地质和水文地质条件)
及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或改正勘探工作的建议,并办理正式更改手续。
勘探单位的

最近更新

新部编版四年级语文上册期末测试卷(精选) 6页

二零二五行政单位临时人员劳动合同范例 7页

2025年水利实习自我总结 24页

二零二五蜜蜂购销合同 9页

二零二五蔬菜采购合同 9页

二零二五草花购销合同及售后服务承诺 9页

二零二五范文离婚协议 7页

2025年民事案件被告答辩状 7页

二零二五英文销售合同范例模板大全 7页

人教版2022年一年级语文上册期末考试【含答案.. 5页

人教版六年级英语上册期中考试题【含答案】 6页

二年级下册数学期末试卷加答案(综合卷)-(2) 5页

2025年毕业综合实践心得 11页

牛津译林版六年级英语上册期中测试卷【附答案.. 6页

2025年毕业生见习期考核自我鉴定 4页

2025年毕业生自动化生产实习总结 6页

二年级下册数学第一单元《数据收集整理》测试.. 12页

2022年部编人教版一年级语文上册期末考试卷【.. 4页

2023年部编版六年级语文上册期末考试(审定版).. 9页

二零二五股份转让合同范例 9页

养殖专业合作社畜牧业产业化建设项目可行性研.. 26页

400字作文稿纸方格A4打印模板 3页

2025年度新版电梯安装工程监理实施细则 16页

七氟丙烷计算书 4页

传统建筑文化 13页

大乘离文字普光明藏经拼音版 10页

Tuesdays with Morrie(相约星期二英文版) 93页

冷镦挤变形工艺冷镦工艺与模具设计 24页

普庵咒 带拼音 6页

送料机械手的PLC控制系统设计 41页