1 / 31
文档名称:

工程工程合同汇总五篇.docx

格式:docx   大小:33KB   页数:31页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

工程工程合同汇总五篇.docx

上传人:清淡 9/28/2022 文件大小:33 KB

下载得到文件列表

工程工程合同汇总五篇.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【工程工程合同汇总五篇 】是由【清淡】上传分享,文档一共【31】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【工程工程合同汇总五篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。本文档为Word版本,可随意编辑
2
的工程工程合同汇总五篇
有用的项目项目合同范文汇总五篇
随着法律学问的遍及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。则问题来了,究竟应如何拟定合同呢?下面是我为大家收拾的项目项目合同6篇,欢送阅读与收藏。
项目项目合同篇1
甲方:
乙方:
丙方:
、乙方于年月日签订了(a)工程建立项目合同,合同编号为,合同金额为万元,(b)工程建立项目合同,合同编号为,合同金额为万元;上述两份合同总额为万元,上述合同项目内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同项目内容的局部项目款购置下述商品房,并转让给丙方。(上述两份合同下列简称原合同。)

。经甲、乙、丙三方友好商议,就甲方以房屋抵付乙方局部项目款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:

本文档为Word版本,可随意编辑
3
,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋全部权证书使用。
二、房屋有关情况:
(实际面积以测绘单位终于测绘面积为准),单价元/平方米,房款总额为元人民币。不管乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的详细交付规范以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
。以上费用收取种类、额度如有改变。按政府相关文件执行。
,超出或缺乏的面积按本合同商定的单价,多退少补。(详细规范参照《商品房预售合同》第条)
三、原合同项目结算、付款商定:
因乙方承揽甲方的项目的原合同正在进行结算中,假设结算额或项目进度款扣减甲方已付款额后余款缺乏房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。
四、甲方的协助
1、甲方保证上述抵项目款的商品房未因其它事由被查封、抵押或发售;
2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方缘由导致抵项目款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;
3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购置人名称直接按乙方要求写成丙方。
本文档为Word版本,可随意编辑
3
4、在原合同规定的项目竣工后,甲、乙双方决定终于结算额,且乙方、丙方将房款所有交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、允诺
丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并允诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除构造问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求,否那么由此给甲方造成的所有损失由乙方承当赔偿责任。
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承当房屋物业管理费(元/月),不管丙方是否实际入住。
七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积浮现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方根据终于测绘面积进行结算。
八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付项目款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成。
九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议在履行过程中假设产生争议,由三方商议解决;假设商议不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份。
本文档为Word版本,可随意编辑
5
甲方:乙方:丙方:
日期:日期:日期
项目合同实务问题
:
建立项目施工合同商定的项目款支付进度比例为:“进度款70%,整体项目验收合格并取得竣工验收备案证书后分三期〔每期一年〕支付至结算价款的95%,残余5%待质保期满后支付〞。
:
假如承包人中途解约,项目尚未完工,承包人是否有权要求发包人提前一次性支付所有已完项目价款?发包人是否有权以合同商定的付款进度比例来抗辩?质保金应否在应付项目款中预留暂扣?
:
〔1〕假如支持承包人一次性提前支付所有已完项目款的主见,势必造成发包人提前支付大额项目款的资金压力;同时也可能诱使承包人歹意解除合同,提前回款,尤其是在承包人垫资施工的情形下;
〔2〕但假如支持发包人关于付款进度的抗辩,严格根据合同商定比例来支付,又可能波及到承包人迟迟无法取得项目款的问题,因为即便可以对已完项目进行验收合格,但有些合同商定的比如“整体项目竣工验收、取得备案证书、分期付款〞等条件往往在短期内无法实现,且很大程度上受发包人因素影响〔比如未取得建立审批无法验收、资金压力长久停工不复工等等〕,势必导致承包人权益迟迟得不到保障。
〔3〕此外,由于合同提前移交濒临的质量保修责任将来难以区别,预留质保金无疑会损坏承包人权益,不预留质保金又会对发包人不公。此时是留是付,应该如何抉择?
本文档为Word版本,可随意编辑
5
项目项目合同篇2
甲方:(工程部(施工局)全称)
乙方:(营业执照登记名称,全称)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保项目优质、按期完工,甲乙双方本着老实信誉原那么,经自愿、平等商议就项目施工事项达成一致,且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的商定,并自愿履行由此产生的所有义务,特订立本合同。
1、工程概况
:
:
2、合同范围

详细以施工图(含业主同意变更的局部)为准。

(1)
(2)
(3)
以及为完本钱合同项目所做的其它一切预备工作。


本文档为Word版本,可随意编辑
7
,完工日期年代日。节点掌握工期见下表:

假如关键线路的节点工期在发生下列情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:
a、重大设计变更;
b、不行抗力;
c、由于业主缘由要求停工;
d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。
,甲方就相关事项准时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,那么视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按商定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,那么乙方认可甲方因而采纳的不同意或不完全同意的处理意见。
,工期不予顺延,且由乙方承当由此造成的一切经济损失和赶工费用。
,有关事宜由双方商议解决另行商定。
3、承包方式
按照本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论项目量是否改变合同价格均不做调节。
假设在合同签订个日历天之后,因国家公布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以商议调节合同执行期间受影响工程的单价或总价;否那么合同价格不做调节。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调节。
本文档为Word版本,可随意编辑
7
4、合同价格

合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。

合同单价见附件b《项目量计价清单》。合同单价包括完成施工工程所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候节令以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本项目施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承当由于任何风险引起的费用。

营业税、城市维护建立税及教导附加费等均由乙方承当,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务

、组织、协调工作及项目质量、进度、平安、环保、文明施工的`管理、监视、检查。
、有关施工文件,并提供施工场所。
本文档为Word版本,可随意编辑
8
、质量、平安、环保等交底工作。
,协调现场施工。
:

,乙方应组织人员承受甲方的技术、质量、平安、环保等交底。
、根据施工总布置要求、做好各项施工预备工作。

,承受甲方对项目进度的检查、监视和管理。项目实际进度不满足打算进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方承当的一切损失责任。
:
6、施工辅助设施





:
7、材料供应
本文档为Word版本,可随意编辑
10
(,由甲方按商定耗费量向乙方有偿提供,按月进行核销,且超耗局部的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;假设选购时价格高于核销日市场价,那么根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。
:
8、施工设备
,并按甲乙双方商定按时进场。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否那么应承当相关违约责任。
,不得随便进出特定区域和乱停乱放。
:。
9、质量要求

本项目质量规范按执行,项目质量全面到达设计要求和规范。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,项目综合验收质量评定达规范。(依据主合同条款补充详细工序的规范、要求)

,并就承包项目向甲方承当主合同相应工程商定的甲方应承当的义务。
(包括按规定填报资料),费用由方承当(视项目工程详细状况商定)。
、实验由方负责,费用由方承当。
本文档为Word版本,可随意编辑
11
,不免除乙方应承当的项目质量责任。
:
1、平安生产与文明施工
、规程标准、规范,恪守甲方的平安规章制度和现场防护要求,确保施工平安。并签订《平安生产责任书》,见附件c,并应向甲方缴纳平安保证金。乙方发生平安事故及重大环境事故,该保证金不退还。
:
11、职业安康与环境庇护

《职业安康平安责任书》,见附件d,作为本合同的组成局部。
:

、环境庇护措施实施时,乙方应提出平安、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承当。
:

乙方如发生职业安康平安、环境污染等事故时,应立刻通知甲方,同时承受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承当由此发生的一切费用,包括承当当地政府有关部门对此作出的责任查究及处分。