文档介绍：该【点工协议合同协议书 】是由【Mars_H】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【点工协议合同协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
点工协议合同协议书
4
建设工程劳务点工合同
工程名称:
劳务发包人:
劳务承包人:
年月日
劳务点工合同
编号:
劳务发包人(简称发包方):
劳务承包人(简称承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等自愿、公正和诚实信用的原则下,双方就建设工程施工劳务分包事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及点工工作内容
:
:
:
第二条合同工期
1
合同工期为每天按照项目部的进度要求,按时、按质、按量地完成,否则项目部将处以相应的罚款。
第三条合同价款
本合同工程内容以外发生的零星用工:技工为200元/工日,力工为100元/工日(以实际发生,书面签证资料为准)。
第四条合同价款的结算和支付
合同价款的支付:本劳务工程无预付款,每周结算一次。
第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
:
、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务承包人提供。
:
,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
3
,承包方应负主要经济赔偿责任。因承包方的人员自身原因造成工作事故或疾病死亡时,由承包方负责全部法律责任及一切经济损失。
第六条工程质量、验收与保修
。
,双方约定如下:获得金陵杯每平方米奖10元。如验收不能合格,乙方承担验收中的一切费用等。
第七条违约责任
由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
、质量不合格及经返工后仍达不到要求,承包方不服发包方管理,向发包方提出无理要求或指使民工到项目部或发包方公司闹事等劳务纠纷时,发包人可以终止合同,承包方必须遵守“先退场后结算”的原则,2天内无条件退场,以确保发包方的正常施工。每延迟一天,承包方承担发包方每天2万元的赔偿。
3
承包人退场后的结算:对已完的工程量,按承包价的70%结算。工程款在项目竣工后结付。
,劳务发包人可以要求劳务承包人返工,劳务承包人无法完成的,劳务发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由劳务承包人承担。承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向发包方支付违约金20000元,同时赔偿因其违约给发包方造成的经济损失,延误的承包方工作时间不予顺延。
,相关损失概由承包人承担。并按2000元/天偿付逾期违约金,如因质量、进度、影响第三方的正常施工时,承担赔偿责任并处罚金2000元/天,此罚金补偿给第三方;完工后不及时退场,按5000元/天偿付违约金,如因完工后不及时退场影响第三方的正常施工时,承担赔偿责任并处罚金5000元/天,此罚金补偿给第三方。
,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
,已完工程量不予结算,视为补偿发包人违约金。承包人中途停工闹事,每次罚款2万。
第八条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可通过诉讼解决,诉讼法院为发包方所在地人民法院。
4
劳务发包人:(合同专用章)劳务承包人:(合同专用章)
地址: 住址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
邮政编码: 邮政编码:
联系电话: 联系电话: