文档介绍：该【建筑装饰工程施工合同范本1 】是由【木木在江边】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑装饰工程施工合同范本1 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。工程施工资料
工程施工资料
工程施工资料
工程编号:
合同编号:
湖北省建设工程装饰装修施工合同
工程名称:南漳县公安局业务技术用房
工程地点:南漳县环城北路与苗圃北路交汇处
发包人:南漳县公安局
承包人:南漳县兴城建设工程有限责任公司
制定
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
工程施工资料
工程施工资料
工程施工资料
建筑装饰工程施工合同
发包方(甲方):南漳县公安局
承包方(乙方):南漳县兴城建设工程有限责任公司
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程装饰装修工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
工程概况
工程名称:南漳县公安局业务技术用房工程
工程地点:南漳县环城北路与苗圃北路交汇处
承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
承包方式:包工包料
工期:天。(按甲方通知进场施工当天计,即从年月日起计)
工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。
合同工程价款(人民币大写):(详见预算表)。
甲方工作
、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。
、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
乙方工作
工程施工资料
工程施工资料
工程施工资料
、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。
、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜.
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育.
、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。
、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
关于工期的约定
、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。
、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。
、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。
、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。
关于工程质量及验收的约定
、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期.
、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。
工程施工资料
工程施工资料
工程施工资料
关于工程价款及结算的约定
、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
、2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算.
、3、增加的工程项目按甲方签认计算。
、工程款的支付方式:
、甲、乙双方签订合同后,甲方支付%工程款.
、乙方完成,甲方支付%工程款。
、乙方完成,甲方支付%工程款。
、余款(保修金除外)在工程完工通过验收,在双方确定结算后天内甲方支付完毕.
、乙方以人民币工程保修金,待保修期满后十天内结清。
、本工程项目的增减约定
、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
有关材料供应的约定
、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。
有关安全生产和防火的约定
、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
第9条违约责任、争议或纠纷处理
9。1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.
、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
工程施工资料
工程施工资料
工程施工资料
9。3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
第10条附则
、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。
10。3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止.
、附件:《装修工程报价(预算)表》
甲方:乙方:
代表(签字):代表(签字):
年月日年月日