文档介绍：该【有关建筑合同模板5篇 】是由【大于振】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【有关建筑合同模板5篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。相关建筑合同模板5篇
相关建筑合同模板5篇
建筑合同篇1
甲方:
乙方代表:
甲、乙双方本着自觉、相同的原则,经协商一致,特签署本合同,以便共同遵守。
一、合同限时
从年月日起至建筑业劳动合同约定工程完成日期年月日止。合同限时如需变动,需及时办理合同改正手续。
二、工作岗位
甲方安排乙方在班组从事工作。乙方应按劳动合同约定准时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护
甲方需为乙方供应吻合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方依照乙方岗位实质状况,依照劳动合同约定向乙方供应必要的劳动防范用品。
四、工作时间
甲方确因工作原因需要乙方加班的,按相关规定办理。
五、劳动酬金
乙方薪水按以下第种方式,按工期进度结算:
㈠准时计酬,日薪元或月薪元;
㈡按建筑面积计酬,每平方米元;
㈢其他:
若按工期进度结算薪水超一个月的,在正常工作状况下,甲方须按月先支付不低于本市最低薪水标准的生活费
元,待工程实质完成结算薪水时扣减。
六、社会保险
甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和相关的规章制度,甲方可恩赐责怪、教育、处罚,直至清除劳动合同。
八、劳动合同的清除与不得清除的规定
经甲、乙双方协商一致,劳动合同能够清除。
乙方有以下状况之一的,甲方能够清除合同:
㈠在试用时期,发现不吻合录取条件的;
㈡严重违反劳动纪律也许甲方的规章制度的;
㈢严重渎职、徇私舞弊,对甲方利益造成重要损害的;㈣被依法追究刑事责任或劳动涵养的。
在以下状况之一的,甲方能够清除劳动合同,但是应当提前日以书面形式
通知乙方自己:
㈠乙方患病也许非因工负伤,医疗期满后不能够从事原工作,也不能够从事由甲方另行安排合适工作的;
㈡乙方不能够胜任工作,经过培训也许调整工作岗位,仍不能够胜任工作的;㈢劳动合同订马上所依照的客观状况发生重要变化,致使原劳动合同无法
履行,经当事人协商不能够就改正劳动合同完成协议的;
㈣甲方濒临破产进行法定整顿时期也许生产经营状况发生严重困难,确需裁汰人员的。
有以下状况之一的,乙方能够通知甲方清除劳动合同:
㈠在试用期内的;
㈡甲方以暴力也许非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
㈢甲方未依照劳动合同约定支付劳动酬金或供应劳动条件的;㈣乙方因其他状况需要辞职,需在日前以书面形式通知甲方。乙方有以下状况之一的,甲方不得随意清除劳动合同:
㈠因工负伤,在规定的医疗期内的;
㈡女职工在切合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;㈢法律、法规、规章、规定的其他状况。九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金元,给对方造成经济损失的,应依照损失状况和责任大小,按法律规定担当赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。
若双方不能够协商解决的,当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向中山市人民法院提起诉讼。
十一、其他约定
合同附件是本合同的组成部分,合同连附件一式三份,经甲、乙双方签字盖章后见效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。
本合同未尽事宜,依照《劳动法》和相关规定履行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。
甲方(盖章):乙方代表(签字):
年月日来年月日
建筑业劳动合同附件
本附件是(甲方)与(乙方代表)在年月日所签《建筑业劳动合同》的组成部分。等人作为乙方(班组,共人)的委托代表,代表乙方在《建筑业劳动合同》上签字,与甲方共同遵守该合同。乙方签字(自己亲笔签字)以下,表示认可:
班组:乙方代表:电话:
姓名身份证号备注姓名身份证号备注
班组:乙方代表:电话:
姓名身份证号备注姓名身份证号备注
合同改正状况
班组:乙方代表:电话:
合同改正详细状况(人员增减、薪水、岗位等)签字
劳动者甲方负责人
建筑合同篇2
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
发包人、承包人依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》和《房屋建筑工程质量保修方法》,经协商一致,对_____________(工程全
称)签署工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,依照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约
定,担当本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设施安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。详细保修的内容,双方约定以下:__________________。
二、质量保修期
双方依照《建设工程质量管理条例》及相关规定,约定本工程的质量保修期以下:
;
屋面防水工程、有防水要求的'卫生间、房间和外墙面的防渗漏为
________年;
装修工程为_____年;
电气管线、给排水管道、设施安装工程为_______年;
供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
住所小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;
其他项目保修限时约定以下:______________。质量保修期自工程竣工查收合格之日起计算。
三、质量保修责任
、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内
派人保修。承包人不在约按限时内派人保修的,发包人能够委托他人维修。
发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。
关于涉及结构安全的质量问题,应当依照《房屋建筑工程质量保修办
法》的规定,马上向当地建设行政主管部门报告,采用安全防范措施;由原设计单位也许拥有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人推行保修。
质量保修完成后,由发包人组织查收。
四、保修开销
保修开销由造成质量弊端的责任方担当。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。
本工程质量保修书,由施
工合同发包人、承包人双方在竣工查收前共同签署,作为施工合同附件,其有效限时至保修期满。
发包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
_________年_______月______日
承包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
_________年_______月______日
建筑合同篇3
建筑施工合同管理的现状
建筑施工合同包括了施工准备、施工质量的控制、图纸和设计的规范性控
制、安全控制、合同改正、工程风险、工程查收、仲裁和瓜葛办理、档案资料
的管理、进度控制等内容。从建筑施工企业能够看到,其合同内容包括了特别多的内容,而且也拥有特别强的专业性。在履行建筑施工合同中会涉及到多个方面的利益,不但关系到投资方和建设方,而且还和土地、环保等管理部门都有很大的关系,这些特点进一步增加了合同的复杂度。合同的履行时间比较长,建筑施工项目常常由于工程结构复杂,决定了其短期内不能够够完成。施工过程和程序要求比较严格,建筑施工过程常常碰到国家相关法律的拘束。由于我国建筑行业发展的限制,使我国在建筑施工合同管理方面的法律法规依旧不够完满,使某些合同条款存在无法可依的状况。部分企业不重视法律的意义,在发生合同瓜葛后,企业常常需要开销大量的时间和精力来解决这些问题,影响了企业的正常经营。比方一些企业对合同管理不够重视,对合同内容和条则不能够够仔细的研究,在发生争执的时候才开始重视合同内容。在合同的签署过程中,阴阳合同的现象也比较常有,这进一步造成了合同管理的困难。对合同中的索赔部分没有依照合同管理要求来签署,致使在发生瓜葛的时候,不能够利用赔偿策略来保护企业的合法利益,造成企业资本的浪费。同时部分企业对合同管理意识不够,没有严格依照我国合同法等法律的规定仔细签署和履行合同。部分企业不重视合同管理,常常在付款的时候才补签合同,这样在发生瓜葛的时候,不能够够明确合同双方的权益和责任,使工程项目在推行上存在隐患。部分企业对建筑施工合同管理人员的素质要求不够高,不重视对合同管理人员的培养,高素质的合同管理人才成为了影响企业发展和进步的阻挡。
建筑施工合同管理措施解析
由于建筑施工合同拥有一系列比较独到的特点,所以施工合同的内容复杂
而且内容比很多,给合同的管理和推行带来了必然的困难。建筑施工合同管理是对建筑施工项目工程中所涉及到的合同签署、履行、改正、以及索赔等内容进行全面的管理。合同管理能够分为两个方面的内容。一是对某个单项合同的管理,也就是从合同订立到履行结束所进行的管理。二是对整个工程项目的合同管理,从项目合同的总目标对施工合同进行控制。要提高企业合同管理的质量,能够从以下几个方面做起:
。合同管理人员的业务素质对施工
合同的管理拥有至关重要的作用,应当选择吻合合同管理岗位而且素质和条件
都比较优秀的人才。在平时的工作中应当加强相关的职业培训,加强业务人员
的职业道德教育,促使建筑施工合同管理人员素质的不断提高。对建筑施工合
同管理人员应当明确其责任,关于拥有贡献的业务人员要恩赐合适的奖励,提
高其工作上的积极性。
。应当在企业内部建立从上到下的
健全体系,在企业管理中各个部门都应当服务于企业合同管理。关于投资企业
来说,为了保证资本的安全和投资的效益,应当对合同的草拟、签署、责任划
分、合同追踪等环节建立健全的可操作的制度。完满企业内部关于施工合同的
相关管理制度,不但重要密的结合我国的合同法和建筑行业的相关法律,还应
当结合企业的实质状况,建立能够履行操作的合同管理制度。
。要大力的借鉴一些比较优秀的合同文本,保护好企业的合法利益,防范合同管理人员由于对一些专业词汇理解不到位而产生漏洞。明确合同双方的责任和义务,在合同履行过程中若是出现问题应当拥有相应的条则作为双方协调的依照。我国建设部门和工商部门所介绍的建筑施工合同文本,是依照国际建筑施工合同同时又结合我国施工企业的经验而编写的,拥有特别强的实践性,其合同文本比较慎重,所表达的意思比较正确,获取了施工合同管理人员的喜欢。比较标准的合同文本有利于合同双方履行,有利于防范合同管理人员由于个人能力都产生的漏洞,同时也能够明确各自的责任,在发生瓜葛的时候便于解决瓜葛。若是不能够够使用示范的合同文本,也应当在合同管理中仔细的和示范文本进行比较,防范合同签署中出现错漏和歧义。在合同的签署过程中还可以够到特地的管理部门如工商管理部门以及法律专家对合同管理进行指导,防范出现无效合同和诈骗的状况发生,全力提高合同的履行率和履行率。
。在工程中标此后,施工单位应当和建
设单位签署工程合同,建筑施工合同经过先期的招标等准备工作后,就进入到
了履行阶段。合同履行是依照合同的要求来完成施工的任务,若是在履行阶段
不能够够很好的进行管理,也简单造成经济损失。关于建筑施工合同来说,由于
其履行阶段比较长,所以应当做好长远的督查管理工作。在履行阶段应当促使施工企业依照合同要求进行施工,同时及时的追踪合同的履行状况,要掌握和收会集同履行过程中的信息和资料,以便及时发现问题和解决问题。关于合同履行过程中的合同改正,要努力的解析其原因,依照目标管理的要求,对不需要进行改正的地方要坚决拒绝,防范出现资本投资的浪费。在合同的履行应当建立严格的查收制度,保证建筑施工的安全和质量。
结束语
建筑施工合同作为市场中的两个经济主体确定各自权益和义务拥有法律效力的文件,合同双方应当严格的依照法律的要求,从合同的文本到其中细节方面进行仔细仔细审查,的确保护好双方的权益。关于企业来说,应当加强对施工合同的管理,防范出现瓜葛无法可依的状况,努力保护好企业的合法经济权益。在发生瓜葛的时候,能够依照合同的要求积极进行索赔,只有这样才能使企业获取更好的发展。
建筑合同篇4
建设单位(甲方):
承包单位(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着相同协商、诚实守信的原则,签署本合同,共同遵守。
一、工程大要
、工程名称:循环水零车间改造工程
、工程地点:
、工程内容:施工图纸设计改造内容,主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排沟渠改造、设施间改造。
二、工期要求
本工程施工工期40日历天,因设计改正、恶劣天气或其他不能抗拒因素影
响,经双方协商一致,工期可相应顺延。工期无故延缓一天,扣工程款总数的
5。
三、承包方式
本工程采用包清工的方式进行承包,所有工程原资料及施工辅助资料由建
设单位供应。
本工程不得转承包。
四、合同价款
(伍拾壹万伍仟)元整。如有设计改正或工程量增
减,以实质发生工程量参照承包方报价进行调整。
五、工程质量及查收
、工程质量标准:合格
、施工单位保证按设计图纸施工,建设单位保证原资料质量。
、隐蔽工程及单项工程竣工后,施工单位应马上提交查收通知,有建设单位进行工程质量查收。
六、双方主要责任
(一)甲方
、及时供应详细的施工图纸。
、及时供应原资料并保证质量。
、派驻工地代表,对工程用料、质量、进度进行督查检查,协调现场发生的各样事宜。
、按合同约定支付工程款,担当因拖欠工程款所造成的所有结果。
(二)乙方
、施工界区内的用水、电线路架设。
、严格依照设计图纸进行施工,保证工程质量和进度。
、积极配合甲方,协调解决现场发生的各样事宜。
、文明施工,工具资料摆放整齐,保证资料合理使用。造成原资料浪费,
应按价赔偿。
、严格依照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故,自行负责,甲方不担当当何责任。
、依照建筑工程施工要求,供应施工日志,出具国家正式税务发票,并配合甲方做好查竣工作。详细事宜由双方依照实质状况协商。
七、工程款支付
完成所有合同内容,付至合同价款的95%。其他5%作为质量保证金,竣工之日起一年后不计息付清。
八、违约责任
双方发生争议,应协商解决。如协商不能,可向莱州市人民法院提起诉
讼。
九、附则
本合同一式两份,双方代表签字盖章后见效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地点:莱州市三山岛街道地点:
联系电话:联系电话:
建筑合同篇5
合同编号:___________
设计证书等级:____________
委托方:__________________
设计方:__________________
签署日期:________________
工程名称:________________
工程地点:________________
委托方委托设计方担当__________________规划设计,工程地点为
__________________,经双方协商一致,签署本合同,并共同履行。
第一条本合同签署依照
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程
勘探设计市场管理规定》、《辽宁省城市规划设计行业收费标准》和《工程设计
收费标准》。
。