文档介绍：该【〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板 】是由【xiao小蒋】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
0/140
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
消防工程
合
同
文
件
(合同编号:)
甲方:
乙方:
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
1/141
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
年月
消防工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况
:___________________________________________消防工程
:
:
:
二、合同工期
:
:
合同价款
:以安装消耗量定额及相应计价表费用定额为依据,结合设计图纸形成预算造价,经甲方审定后形成工程价款。如有增项,结算方式执行上述同等标准。
:
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
2/142
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
本工程合同总价为人民币元(￥:元。)(不包含消防检测费)
双方驻工地代表:
:
:
五、图纸
,与消防工程相关的其它专业图纸一份。
,不得将以上图纸转给第三人。
六、甲方工作
;
;
、电、垂直运输等条件,保证施工期间的需要;
、批件、和临时用地、停水、停电等的申请批准手续,向乙方提供建筑工程消防设计审核意见书;
;
;
;
;
七、乙方工作
、设备计划及相应进度统计表;
、施工噪声、环境保护和安全生
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
4/144
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
产的管理规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;
,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工,但甲方已使用的除外);
;
;
,符合环境卫生管理的有关规定;
;
;
;
八、进度计划
,甲方在收到文件后二日内予以确认或提出书面修改意见,逾期不确认视为同意。
,并接受甲方对进度的检查、监督。
九、开工及延期开工
。
,应当不迟于合同约定的开工日期前五天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方,若甲方不答复,视为同意乙方的要求,工期顺延。
,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期,并相应顺延工期。
十、暂停施工
,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求48小时内提出书面处理意见。乙方实施甲方作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在48小时内给予答复。甲方在48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期。因乙方原因造成停工的,乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
4/144
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
十一、工期延误
,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方未能按本合同约定提供图纸及开工条件;
(2)甲方未能按本合同约定日期支付工程预付款、进度款,致使不能正常施工;
(3)设计变更和工程量增加;
(4)一周内非乙方愿因停水、停电造成停工累计超过12小时;
(5)不可抗力;
(6)甲方同意工期顺延的其它条件(在订立合同时能够预见到的应具体写);
十二、工程竣工及验收
;如发生工期顺延情况,按甲方同意顺延的工期竣工。
,乙方提交检测资料;在消防检测机构验收合格后15日内提交竣工资料。
。
。甲方收到消防检测合格报告期日内,组织有关单位验收。甲方在本款规定的时间内未组织验收,不得继续使用本工程。如强行使用,由此发生的问题,由甲方承担责任。
。
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
6/146
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
十三、质量标准
。
十四、检查和返工
、规范和图纸要求施工,随时接受监理及甲方的检查、检验。承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。
、检验不应影响施工正常进行。
十五、隐蔽工程
,以方进行自检,并在隐蔽前48小时以书面形式通知甲方验收。
,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,以方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。
,工程质量符合标准及图纸要求,甲方代表不在验收记录上签字,视为认可验收记录,乙方可以进行隐蔽。
十六、工程付款
:
在本合同规定的开工日期前三日内,甲方向乙方支付工程款人民币
(￥)
:
工程量完成付工程款工程总造价的(元人民币),工程量完成到再付工程款工程总造价的(元人民币),工程完工付到工程总造价的(元人民币),消防部门检测合格且验收后付到总造价的
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
7/147
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
(元人民币),余(元人民币)为质保金,质保期满一次性付清。
,与进度款同期调整。
,乙方应向甲方发出要求支付的通知,甲方收到通知仍不能支付,经乙方同意且双方达成书面的延期付款协议,可按延期付款协议延期支付。
十七、材料设备供应
、设备均由负责采购,甲乙双方另有约定的,由双方另行签订补充协议。
(具体应写明)的要求采购,并向代表提供产品合格证明和检验报告。
十八、工程设计变更
,应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知,因变更导致合同价款的增减造成乙方的损失,由甲方承担,延误的工期应顺延。
。否则将由乙方承担责任,延误的工期不顺延。
十九、竣工决算和结算
:
定额范围内的项目依据国家相关部门颁发的有关定额;定额规定范围以外的材料及设备费用依据供应厂家发票或相关依据;施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。
:
乙方提报的工程项目(详见预算书)一次性包死,增加项目以现场工程师签证为依据。
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
7/147
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
,乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料。。
,向乙方支付工程竣工结算款。
二十、保修
、范围:乙方施工的全部工程内容。
:自检测签单合格之日起十二个月。
:因乙方未按标准、规范及图纸要求施工,造成质量缺陷的,费用由乙方自己承担;因其它非乙方原因造成质量缺陷,由相关责任方承担维修费用。
二十一、违约责任
,为甲方违约:
(1),乙方不与施工,工期顺延;
(2),导致施工无法进行,乙方可停止施工,工期顺延,乙方因停工而支付与本工程有关的费用由甲方承担。
(3),从约定日期期满的第二天起按合同总价款的万分之四按日向乙方支付违约金。
,为乙方违约:
(1)因乙方原因未按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工时,乙方自本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期结满日的次日起按合同总价的万分之四按日向甲方支付违约金。
(2),在七日内无偿修理或者返工。
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
9/149
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
二十二、争议解决
,应当协商解决;协商不成时,应向有管辖权的人民法院起诉。
二十三、合同解除
,可解除本合同。
(2)项情况,停止施工天,甲方仍不支付进度款,乙方有权解除合同。
,双方可解除合同。
(包括工程停建缓建)致使合同无法履行,双方可解除合同。
,因以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时解除合同。
二十四、不可抗力
、不能避免并不能克服的客观请况。
二十五、合同生效和终止
。
,甲方按本合同约定支付进度款和结算款,乙方将工程交付甲方后,除保修条款有效外,其它条款终止;保修期满,甲方支付全部合同价款后,有关保修条款终止。
二十六、合同份数
,具有同等法律效力,双方各执份。
二十七、补充条款
,经双方协商一致后予以补充,补充条款与本合同条款具有同等法律效力。
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
9/149
〖精选文档〗消防工程施工合同标准样板
二十八、合同附件
甲方:乙方
地址:地址:
帐号:帐号:
法定代表:(签字)法定代表:(签字)
代理人:(签字)代理人:(签字)
年月日