文档介绍：土方渣土运输合同
土方平整施工合同
甲方:
乙方:
工程名称:土地平整及土方清运工程
工程地点:
工程性质:施工工程
承包范围:设计方案所包含的所有内容
承包方式:包工包料
质量等级:合格
工程承包造价: 拾万仟佰拾元角
￥: 元
土方平整施工合同
甲方:
乙方:
为了,甲方委托乙方完成进场场地平整、为明确甲乙双方的责任和义务,维护双方的权益,依据《中华人民共和国合同法》相关规定,双方在自愿、平等、公平的基础上通过共同协商,达成如下协议。
一、工程项目场地土方平整工程。
二、工期
根据甲方施工计划,乙方应在年月日起至年月日止。
三、工程质量及要求
1、施工前必须清除有碍场地施工的障碍物,
清除松散土质及草皮树根,平整场地,然后对所有施工场地进行碾压,
压实度要求不小于85%。
2、场地压实后,填筑碴土,每次填筑20-30cm厚,填筑2层,压路机分
层碾压。压实度不得小于90%。横向重叠,相邻
区段纵向重叠,应达到无漏压,无死角,确保碾压均匀。压实后
碴土厚度为50cm。
3、场地清理:乙方完工后应按照甲方要求对便道范围内垃圾进行清理,
保持现场文明。
四、机械设备使用清单
五、承包综合单价
1、本合同按综合单价元/㎡进行结算,结算以实际完成为准,单价
包括了场地整形、填筑碴土及其他附属工程所发生的费用。该综合
单价为实施上述全部工作内容所需费用,该综合单价包括了为实施和
完成本合同工程所需的劳务、材料、机械、缺陷修复、管理、利润、材料税金等费用,以及合同明示
或暗示的所有责任、义务和一般风险,也是承包人对工程质量、工期、安全、造价等的综合单价。营业税金由甲方承担。
六、结算与支付:
1、本合同场地工程数量暂定为㎡,以实际完成数量为准,乙方完
成并经甲方验收合格后方可结算。
2、工程款支付:经甲方验收合格后,甲方一次性支付乙方结算款。
3、残土外运因事先无法确定具体地点和运距,运输所用燃油由甲方负
责,其他费用均由乙方承担。
七、甲、乙双方责任及义务
、甲方责任及义务:
1、负责提供施工方案、技术要求及相关施工设计图。
2、负责验收工程质量,确认工程量。
3、有权变更原施工方案,并以书面形式通知乙方。
、乙方责任及义务:
1、按甲方的设计方案及施工图纸要求,精心组织施工,按合同工期完成
施工任务。
2、乙方负责搞好外部协调工作,负责清除有碍场地施工的障碍物,保证工程顺利施工,期间所发生的一切费用包
含在综合单价中,不另行结算。
3、施工质量以甲方设计要求为准,甲方验收合格后才能给予结算,不合
格工程项目必须返工,返工费用及一切相关损失全部由乙方承担。
4、乙方必须保证进场材料符合甲方要求,否则,甲方有权要求乙方清退
不合格材料,损失由乙方全部承担。
5、乙方负责车辆营运有关手续,自行解决地方交通问题,一切相关事宜
与甲方无关。
6、乙方与任何第三方的经济往来,甲方不承担任何连带责任。
7、本工程缺陷责任期一个月,缺陷责任期内乙方应负责对本工程缺陷进
行修复,费用已包含在合同单价内。
8、乙方在施工期内的用水、用电以及食宿等其他生活设施等问题都自行
解决,并自行负责环境卫生的清洁,其费用包含在综合单价中,甲方
不另行偿付。
七、安全文明施工
1、乙方应遵守国家及地方的一切法律、法令及规章制度。
2、乙方应建立内部安全管理机构,设立专职安全员,健全安全规章制度,
完善安全操作规程。
3、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责。如施工及材料
的采购、运输、现场施工等过程中发生人身伤残、财产损失、损害、意外事故及对第三方造成的损失,由事故责任方承担。
八、其他:
1、乙方保证不以甲方的名义从事任何经济活动,否则双倍赔偿由此给甲
方造成的全部经济损失和声誉影响,并承担全部法律责任。
2、在施工过程中若发现乙方在限期内无力完成任务或存在质量问题及内
部管理问题,甲方有权终止合同,勒令限期退场,由此造成的一切损失均由乙方全部承担。
3、合同履行过程中,由于乙方的任何失误、故意造成甲方工程的损害,
甲方有权取消乙方的施工资格,乙方对此承担违约责任。
九、其他事宜
1、双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部
门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向北京仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向北京市大兴区人民法院起诉。