文档介绍：该【石材劳务合同 】是由【448】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【石材劳务合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
石材劳务合同
石材劳务合同1
项目工程名称:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为认真贯彻执行《建筑法》,甲、乙双方在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,就甲方将工程的外墙干挂石材部分施工劳务任务分包给乙方施工事宜订立如下合同条款:
一、劳务分包责任范围、竣工结算方式及工期:
:外墙干挂石材
:按照实际展开面积结算,综合单价/m2,最终按实际面积结算。
、脚手架。机具类工具及临时用电缆、电线等由乙方负责。
:年月日至年月
二、施工技术、质量及工期要求:
《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量统一验收标准》和施工规范,结合甲方规定的《工程施工质量要求》及相关质量管理制度。
,质量等级为合格。施工完成后,由乙方自检合格的基础上通知甲方并提交验收申请,甲方在收到乙方提供的验收申请后会同建设单位共同组织验收,验收合格后,双方签具验收确认单。经验收如有不符质量标准之处,由甲方现场项目部提出相应处理意见(整改或返工),乙方必须无条件服从。
,每逾期一天应向甲方支付违约金为总合同价款的1‰,以此推算,罚金在甲方应支付乙方的劳务费中抵扣。
三、现场综合管理要求:
、教育,对所有劳务人员现行岗位可能产生职业病危害的岗位、可能存在高空坠落、物体砸伤等危害履行如实告知义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,乙方施工人员需进行试卷考核、签字,合格并经甲方管理人员确认后方可上岗。乙方在本项目所有劳务人员在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
,做到现场作业日做日清(各工种各负其职,每天收工前清理干净)。
,注重文明生产,凡甲方上级主管部门安全生产检查或日常抽查时,因乙方之原因在现场安全文明管理方面导致甲方被经济处罚或被通报批评的,乙方应承担相应的处罚责任。
。乙方自签订本合同之日起的10天内向甲方提供在本项目所有劳务人员有效的身份证明备案。
,如发现乙方员工有偷盗行为的,甲方有权终止本协议并移交有关部门处理。
、进度、安全等方面的管理和与甲方、建设单位、各劳务作业班组间的协调事务。乙方派驻的劳务作业总代表应保证在整个施工期间对工地负责并保持联系方式畅通,如因联系不上该代表而出现的一切问题和责任由乙方自行承担。
四、工程款支付方法及相关规定:
:
乙方进场无预付款,全部龙骨安装完成50%,甲方支付总价款的15%。龙骨全部安装完成并具备安装石材的条件,甲方支付总价款的15%。石材完装完成50%,甲方支付总价款25%,石材板全部安装完成并具备验收条件,付总价款25%。建设单位竣工验收合格并结算后支付总造价的20%。付款时乙方须提供等额的劳务发票或材料发票。
,为保障劳务人员的合法权益,乙方在本项目的各劳务作业班组负责人领取劳务费后,必须立即将劳务费发放给所属每一个劳务人员,不得克扣、挪用、私吞劳务人员的劳务费(工资),乙方需定期向甲方提供带劳务人员签字的工资发放记录。若违反本规定而发生劳资纠纷,导致劳务人员上访或闹事的,乙方负全部责任。
,将劳务费拆借给任何单位或个人营私舞弊的,其导致的一切后果由乙方负责追索,与甲方单位无关。
五、发包人的权利和义务:
、道路、水电接口等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
,提供必要技术资料和办理施工洽商。
、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
。
,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
、工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人拒不整改,情节恶劣的,发包人有权对承包人开罚单,罚款从当期应支付劳务费中扣除。
。
,负责日常施工的管理、协调工作、现场签认用工、办理洽商变更手续,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
,发包人有权拒绝承包人使用不合格的机具。
六、承包人的权利和义务
,保证人员的政治素质、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁,并现场规定自费办理出入证等证件。
(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份号码),作为本合同的附件。
,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于10%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
,承包人在不影响发包人生产任务前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
,且必须保证整个施工过程中驻现场并代表承包人负责日常施工的管理、协调工作。
、保管,承包人负责材料的搬运、卸车及材料的保管,并承担材料浪费以及管理不善引起的损失。
、进度、安全、文明施工、不得将分包范围内的工作再次分包。自觉接受发包人及有关部门的监督检查,与其他单位积极配合,顾全大局。承包人必须无条件服从项目部人员管理,不服从管理予以经济处罚、情节严重者给予清场处理。
。承包人需协助甲方提报石材板面尺寸、钢骨架等材料尺寸,并对结果的'正确性承担责任,如造成材料和工期的损失由承包人负责。
,确保工程质量达标。
七、违约责任
、窝工时,允许承包人调整施工人员数量,并可办理工期延长书面申请,办理书面洽商后方作为决算依据。
八、本合同一式四份,双方各执二份,经双方签字之日起生效。
甲方:乙方:
负责人负责人:
日期:日期:
石材劳务合同2
甲方:
乙方:
一、工程内容
:
:
:干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。
:现场暂估量为㎡,安装费㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币
:本合同为固定单价合同,单价一次包死,期间不再调整,结算面积以实际完成工程量计算。
:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工,如因乙方原因延误工期,给甲方造成损失,乙方应承担违约责任,包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。
二、施工要求
,图纸变更需经项目经理认可。
:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行,严格施工,确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。
:乙方人员进场后,应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度,服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求,
安全施工,杜绝现场安全事故,承担安全责任,一旦发生安全事故乙方负全部责任,若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。
:本安装工程保修期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修,如遇使用不当或人为损坏,乙方免人工费维修,材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后,乙方负责维修,费用由甲方或业主方承担。
三、劳保与工具
,办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。
、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。
。
四、双方责任
:
(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。
(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。
(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。
(4)负责按时支付安装费用。
:
(1)若工程质量不符合合同规定,不能通过甲方、总包方、监理方的验收,乙方负责返工返修直至符合要求,乙方承担由此造成的一切损失。
(2)由于乙方的责任造成的工期延误,所有损失由乙方负责。
(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员,如违反责任自负。
(4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。
,双方损失各自承担。
五、付款方式
人员进场资金自备,其次每月向甲方提报工程完工量,经甲方项目部核对工程量,按完成工程量的80%支付安装款,以此类推,竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的101%,剩余结算价的2%作为质量保修金,待质保期满后付清。
六、本合同一经鉴定,双方应当遵守,不得无故解除,如有违约,给对方造成经济损失的,按有关规定给予对方赔偿。
七、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份,双方各执二份,经双方签字之日起生效。
甲方:乙方:
负责人负责人:
日期:日期:
石材劳务合同3
发包方(甲方):身份证号:
承包方(乙方):身份证号:
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商一致,双方达成如下协议:
第1条工程概况
、工程名称:
、承包面积:
第2条承包范围及承包方式
、承包范围:大禹小区A座1-3层商铺外墙预埋板安装、干挂钢架焊接、雨棚预埋钢板、穿墙植筋、钢结构焊接。
、承包方式:乙方负责包工、现场材料搬运、现场工作协调、现场配合验收、包质量、包安全、包文明施工。
第3条施工工期
、本工程开工日期暂定年月日
、完工日期年月日
、总工期13天
第4条工程质量及工艺
、乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
、电焊操作工需持证上岗,作业时要准备灭火器、水桶等防火工具。
、测量、放线→配料→分格定位→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→焊主龙骨→二次放线→焊水平二次龙骨→焊接点清理并防腐
、电焊工在操作过程中,焊缝长度不得小于焊接点周长80%,焊缝厚度H=5mm,焊缝宽度要均匀一致,不得有夹渣等现象,焊接好后,表面焊渣要清理干净,并补刷防腐漆二遍。
第5条合同总价及付款方式
、本工程干挂钢架焊接单价包干元/平米,暂定面积500㎡以实际面积结算。
、雨棚钢架焊接单价包干元/平米,暂定面积45㎡以实际面积结算。
、合同价为人民币:(￥:元)不包含税金。
、付款方式
第6条甲方工作
、甲方提供施工图纸。
、向乙方提供施工所需的电、水及场地,以保证施工需要。
、向乙方提供非乙方承包范围内的材料。
第7条乙方工作
、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制及安全文明施工。
、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符,应及时向甲方报告。
、乙方应服从甲方的合理调度,计划好人员安排,根据业主的工期需要,可能需要赶工,乙方应做好思想准备及人员储备,不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。