文档介绍：该【山体爆破施工合同格式 】是由【WonderB】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【山体爆破施工合同格式 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
山体施工合同格式
山体施工合同格式1
甲方:_________
乙方:_________
甲方将_________任务委托乙方作设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开场_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
,以方便乙方_________作业。
。
(二)乙方责任:
。
,负责确保对甲方_________楼体构造不予影响及破坏。
。
。
六、违约责任:
。
,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
山体施工合同格式2
甲方:
乙方:
为了开展消费,平安消费,施行“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等自愿,互惠互利的根底上,根据《合同法》和《平安规程(GB6
722-20__)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《平安消费答应证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照答应证范围消费经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从20__年4月10日至20__年4月9日止。
四、承包施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月作业方案,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术效劳费,1名爆
2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术效劳费照常支付,缺乏一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿答应证》、《平安消费答应证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月作业方案和火工品的品种和用量,提供施工方案。在施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购置火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的施行,一切平安责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承当一切平安事故责任。
4、甲方有权监视乙方的施工及平安使用,并负责区域的人员撤离,平安戒备。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承当。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完前方可进入施工现场。否那么一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《
2、乙方人员严格按照《平安规程(GB6722-20__)》操作施工,结合工程的特点编制合理、可行的方案。
3、乙方装备1名人员,1名平安人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加人员、平安员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,工程负责人根据工作需要向乙方指导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术效劳费用。甲方应无条件承受。否那么,影响甲方的施工和进度,以及平安事故责任由甲方承当,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非平安事故,由甲方承当全部责任。
5、因对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备条件或者存在平安隐患,乙方有权回绝作业,责任由甲方承当。
七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常消费经营的,乙方不承当责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原那么解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得互相影响对方消费施工。假设协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违背本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违背本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,老实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方(签字):乙方(签字):
开户行:开户行:
账号:账号:
年月日年月日
山体施工合同格式3
发包人(全称):(以下简称“甲方”)承包人(全称):(以下简称“乙方”)签订时间:20__年____月____日
签订地点:
经友好协商,发包人将工程整体发包给承包人施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品平安管理条例》、《平安规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
:;
:;
:施工图纸范围内的露天土石方施工;
:岩石松动。
2、承包范围
;
(详见收方纪录)内的作业面;
;
:以双方实测量为准;
3、合同工期
:壹年;
:以发包人发布的开工通知为准;
:以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,,。
。
5、合同价款及支付方式
:
本合同为单价价款合同,(不含任何税费)。
(大写:玖元伍角/立方米)
:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按以下进度及比例支付:
,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。
、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)
,并监视施工进度、平安与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处分。
,协助做好过程中的平安戒备、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
,并保证移交给承包人的场地和地块范围内(以现场戒备线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,防止承包人窝工、怠工等。
、施工场地范围的封闭戒备工作,杜绝搬迁人员或其别人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝平安消费隐患。
。
、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。
,由甲方负责协调解决,乙方不负责。
,全权负责工程事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
,进展实地勘察,按国家建立行政主管部门有关技术标准,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织施行,做到标准施工、平安施工、文明施工。
,确保周围建筑物及建立施工的平安及人身平安检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的平安责任事故,由承包人承当相应的责任。
(戒备区域)。
。平面作业中,各工位之间应有一定的平安间隔。
。
,特殊工程必须持证上岗并在答应范围内作业,必须遵守法律、法规平安作业。
,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。