1 / 48
文档名称:

一般的土建建设工程施工合同(共16篇).doc

格式:doc   大小:126KB   页数:48页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

一般的土建建设工程施工合同(共16篇).doc

上传人:微笑微笑 2023/3/26 文件大小:126 KB

下载得到文件列表

一般的土建建设工程施工合同(共16篇).doc

文档介绍

文档介绍:该【一般的土建建设工程施工合同(共16篇) 】是由【微笑微笑】上传分享,文档一共【48】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【一般的土建建设工程施工合同(共16篇) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。—2—
一般的土建建设工程施工合同(共16篇)
篇1:一般的土建建设工程施工合同建设单位:
施工单位:
甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
一、概况
工程名称:
工程地点:
二、范围:±。
三、工期
南角年日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:
1、可抗力。
2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。
四、工程价格与工程款支付。13400m3,综合单价按/立方米计算。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。
1、土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。
—2—
五、工程量:3400m3。
六、质量要求
1、在土方的开挖土中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。
2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。
3、对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。
4、乙方必须在20__年10月27日退完土,否则每天罚款伍仟元整。
七、甲方责任
1、甲方按合同约定支付工程款。
八、乙方责任
1、服从甲方的监督、指挥和管理。
2、按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。
3、安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。
—4—
九、其它条款:
1、违约金:由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金元。
2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。
3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。
4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。
5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
一般的土建建设工程施工合同
篇2:土建工程施工合同甲方:
乙方:
经甲乙双方商定,甲方增项部分承包给乙方,具体内容如下:
一、责任和义务:甲方除新建锅炉房及设备基础以外,新增土建项目继续承包给乙方,甲方提供水、电等保证施工期间需求,负责指导新增项目交底,进行施工前交底。
乙方责任:按甲方指定项目内容进行施工,保证工程质量和施工进度,做好周围建筑防护,遵守安全生产管理规定组织施工,遵守安全规定,遵守甲方一切规定制度。
—5—
二、增项土建工程内容:
1、拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运。
2、建设完锅炉房,烘干设备机座四周地面混凝土。
三、工程质量:检验标准以企业质量评定的标准为依据为合格工程。
四、工程时间:施工时间从4月15日至205月30日。
五、合同价款:拆除锅炉房设备基础,烘干塔设备基础废渣及土外运,根据甲乙双方负责人现场测量为依据,。。
六、工程竣工及结算:工程结束后,甲方找相关人员验收后,一次性结算付清工程款。
七、争议及解决:出现争议时,双方另行协商解决,协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守,不得违约,此合同自双方签字盖章后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇3:土建建设工程施工合同范本甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本分项工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。
—5—
一、工程概况
1、工程名称:钦州市江南商业广场土石方分项工程
2、工程地点:钦州市子材东大街与扬帆大道交汇处
3、施工内容:甲方提供的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程
420__年4月10日,完工日期:20__年4月25日
二、承包内容
1、承包范围:土方大开挖工程具体主要工作内容如下:铲除表土杂物、场地测量放线、土方开挖、土方外运弃土、弃土场点、基底平整、机械排渣、清淤、留设坡道、边坡成形、施工期间抽排水、临时行车道路、车辆清洗、城建手续及协调、秩序维护等土方大开挖作业、配合工作;
2、承包方式:按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工;
3、承包单价:土石方大开挖按计算土石方工程量计价,综合包干单价为16元/M?
4、合同总价款:按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000M?,暂定工程造价约120__00元。
三、工程款支付及结算办法
1、结算:甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算,经验收合格后进行最终结算。
—6—
2、工程款支付:土石方工程完工后,3日内进行收方结算,10日内支付已完工程量的50%,30日内支付至已完成工程总量的97%。
3、预留3%的质保金,地下室结构封顶后结清。
四、质量标准及相关责任
1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20__和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20__的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。
2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、平整等开挖质量进行自检,严防超挖、多挖、乱挖。
五、甲方权利义务:
1、甲方为乙方提供相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施,并进行安全技术交底。
2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。
3、如果乙方未及时按甲方要求达到现场文明施工标准,甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改,所发生费用直接从乙方工程款中扣除。
六、乙方权利义务:
1、乙方必须接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期间支持甲方做力所能及的配合工作。
2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准施工,并设专职质检员进行跟踪自检。
—7—
3、乙方必须自行提供施工所用的所有机具设备以及为确保施工所需的安全防护用具,必须严格保证工期、工程进度,合理安排劳动力及机具。
4、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度,每天的工作要做到工完场清,文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作,严防带泥上路。
5、严格执行各项安全操作规程,若因乙方原因而发生的一切安全事故责任及费用均由乙方自己承担。
6、乙方有责任对已完工程成品进行保护,如发现对成品保护不利或对产品造成破坏的,乙方必须整改恢复成品原状。
7、乙方不得将本工程另行转包或分包。
七、安全施工
1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。
2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必须符合本工种的规范要求,如施工机械设备达不到安全要求强行作业,出现事故后果全部由乙方独立承担。
3、乙方进场前,必须严格执行工程的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底,否则不得进行施工。
八、违约责任
1、乙方未依合同约定期限施工完毕,每逾期壹日向甲方支付20__元的违约金。若严重超期并造成甲方其他损失的,乙方应承担赔偿责任。
—8—
2、乙方所施工的所有工程质量不能达到甲方的验收标准时,则甲方不予结算,且甲方有权选择第三方进行维修和补救,所发生的费用全部由乙方承担。
3、在所约定的工程未全部施工完毕前,乙方无故停工造成甲方损失的应承担赔偿责任,若停工超过5日仍未复工的,则甲方有权解除合同。
4、乙方将本分项工程另行分包的,甲方有权解除合同。
九、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。
十、争议的解决方法
本合同在履行过程中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同份数
本合同一式肆份;甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:身份证号码:
签订日期:年月日
篇4:土建建筑工程施工合同第三条:承包方式
以包工包料的形式由承包方就本合同工程实行固定单价、固定总量施工总承包。
—10—
第四条:工程承包价:
土石方单价为每立方米
土方数量的确定:场地土方及边坡土方在挖方施工前请有资质的测量单位对原有地貌地形进行实测,实测数据由发包人、承包人与监理人三方签字认可,土方施工完成后,仍请原测量单位进行土方竣工测量,作为土方总量的计算依据。
本单价为土石综合单价,除在土方开挖过程中遇到坚石需要爆破的,费用另行协商外,甲方不再另行土石分类。
本次招标的土石方综合单价包括挖、运、推、弃土等费用外,并含下列内容:临时道路的施工费用及与本工程有关的市政、市容、环保、交通、绿化、治安等因素可能发生的一切费用。
本单价包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费等所有费用。
如图纸有变更或甲方有通知增加工作量的,按现场实际发生数量予以签证结算。
篇5:土建建筑工程施工合同第五条乙方职责:
乙方应根据甲方所给定的原始基准点坐标和基准点标高对工程进行定位和放线。定位和放线工作完成后,乙方应通知甲方及时组织相关部门或机构进行复验并确认。
乙方负责施工过程中安全防范措施,在施工过程中严格按甲方设计标高规范的要求施工。乙方应编制本工程的施工组织设计或专项施工方案和施工总进度计划,提交监理工程师审核,并经甲方审批后方可执行。乙方对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。
—10—
乙方应自行雇佣所有职员和劳务人员,支付报酬及安排食宿并承担相应费用。除此以外,乙方还应履行以下职责和义务并承担相应开支:遵守劳动法及所有适用于本合同的有关法律、法规或规章中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定,向他们合理支付报酬以及保障他们享有法律的所有权利。乙方应按政府或有关管理机构的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理所有必要的证件。
乙方为本合同雇佣的特殊的工作和操作人员应受过专门的培训并以取得有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括:电工、运输司机、爆破作业人员、施工机械操作人员等,并为从事危险部位作业的人员办理意外伤害保险,并承担费用。
乙方应负责施工人员的安全教育、做好安全交底,若出现安全事故由乙方承担全部经济责任及法律责任。
第六条工程施工质量和验收:
本工程采用的技术标准为《建筑地基基础工程施工质量验收规范》《道路工程施工质量验收规范》以及国家现行有关土石方施工操作的施工规范、规程。
土石方要求:块石按甲方要求在施工场地内有计划堆放。
填方质量标准:土方压实系数≥,整体平整度要求达到不大于20CM,做到无弹簧土情况。