1 / 14
文档名称:

建设工程施工合同通用条款模板.docx

格式:docx   大小:36KB   页数:14页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

建设工程施工合同通用条款模板.docx

上传人:鼠标 2023/5/4 文件大小:36 KB

下载得到文件列表

建设工程施工合同通用条款模板.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【建设工程施工合同通用条款模板】是由【鼠标】上传分享,文档一共【14】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【建设工程施工合同通用条款模板】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。在人们越来越相信法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的建设工程施工合同通用条款模板5篇,希望能够帮助到大家。建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。6、承包方式:______________。第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。4、工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容:(1)提前的时间。(2)乙方采取的赶工措施。(3)甲方为赶工提供的条件。(4)赶工措施的经济支出和承担。(5)提前竣工收益(如果有)的分享。第三条:甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。2、提供施工用双排脚手架。3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。4、严格监督施工质量,组织工程验收。第四条:乙方责任1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等。2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任。4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作。5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。第五条:施工准备1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。2、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。第六条:工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到:____________。2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。第七条:工程付款及结算方式1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款。2、乙方带料进场开始施工_______日内,甲方拨付工程总价_______%的工程款。3、乙方安装完成,验收报告签字之日起_______日内,再拨付工程总价_______%。4、工程质保金为工程总价_______%,质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时,于_______年_______月_______日付清。第八条:施工及竣工验收1、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。第九条:安全施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。第十条:违约责任1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_______元的违约金。3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。第十一条:争议纠纷解决处理本合同项下发生的争议,由甲乙双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第十二条:附则1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。3、合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。甲方:__________乙方:_________________年___月___日______年___月___日建设工程施工合同通用条款模板2发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。第一条、::::____年___月___日至___年__月___日。第二条、:乙方包工,包料。第三条、,核定乙方的施工方案。、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。第四条、,保证按期完工。,严格按照安全标准组织施工。,由甲方审定后实施。,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、::合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。%,甲方向乙方付清余款。,逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,工期相应顺延。,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。,使施工不能正常进行。第七条、,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。第八条、,协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。第十条、,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。甲方:乙方:___年__月___日建设工程施工合同通用条款模板3甲方:____________乙方:____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。:::①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5km)。②、厂区场平后保坎建设([均距])计:1840m3。③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程。⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰部分。:上述工作范围。:上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求:合格。三、工程工期约定:___年__月___日进场,竣工日期___年__月___日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。六、工程造价及支付:此工程为合同包干价,总计工程造价为________万元(大写:________元整)。支付情况:1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后,甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金,保修期为一年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件:组成合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同通用条款模板4甲方:________人民医院乙方:________工程有限公司依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程项目1、工程名称:2、工程地点:________人民医院3、工程承包方式:包工包料二、工程装修内容三、工程造价工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:¥________元。四、工程期限工程开工日期:工程竣工日期:_____年____月____日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。六、付款方式1、合同签定后。2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的。3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方全部工程款。七、双方责任1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议: