文档介绍：该【2024年工程工程合同锦集7篇 】是由【lajie】上传分享，文档一共【27】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年工程工程合同锦集7篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年工程工程合同锦集7篇工程工程合同篇1 申请借款单位:__________________(以下简称甲方),由______________单位担保,并经_____________批准,向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守: 第一条甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于____________________________,保证专款专用。 第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。 第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为_______‰;年息为_______%(如国家利率调整:;),按_______计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。 第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。 第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。 第六条签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按_______付违约金。 第七条本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。 借款单位:(盖章)_________________ 贷款单位:(盖章)_________________ 负责人:___________________________ 财务部门:(盖章)_________________ 财务负责人:_______________________ 开户银行:_________________________ 账号:_____________________________ 电话:_____________________________ 地址:_____________________________ 担保单位:(盖章)_________________ 贷款单位:(盖章)_________________ 负责人:___________________________ 财务部门:(盖章)_________________ 财务负责人:_______________________ 开户银行:_________________________ 账号:_____________________________ 电话:_____________________________ 地址:_____________________________ 贷款单位:(盖章)_________________ 负责人:___________________________ 业务负责人:_______________________ 财务负责人:_______________________ 开户银行:_________________________ 账号:_____________________________ 电话:_____________________________ 地址:_____________________________工程工程合同篇2 甲方:__________ 乙方:__________ ,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议: :________________ :________________ ;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。 %管理费,计入工程款。 。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计) ,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。 、电等设施:协助乙方办理施工申请、审批等手续,并缴纳物业管理处所需的一切费用。 ,进度进行监督检查,办理变更、验收、登记手续和其它事宜。 、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。 ,负责合同的履行,按合同要求组织施工、保质,保量按期完成施工任务:解决由乙方负责的各项事宜。 、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。 ,负责对现场的设施和施工成品进行保护。 ,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金),乙方才进场施工。 ,泥、水、电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%:木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%,甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。 。 ,甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场,由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管,如乙方保管不当造成损失的,乙方负责赔偿。 ,,对工程造成的损失由乙方负责。 ,工期相应顺延,并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿: :B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间):C、不能按期提供自购的材料、设备:D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费:F、非乙方造成的其它不可预见的原因。 ,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担:B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题,乙方免费维修:C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害,责任由乙方负责:D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。 ,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。 。 ,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更,增减的原因,工程部位、;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。 ,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。 ,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收,。如甲方在规定时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认第一通知时间为竣工日期,并承担乙方看管场地的相关费用。 ,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的___%加付滞纳金。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元违约金。 ,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格。 ,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 ,施工图和经双方协商达成一致的`其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。 ,甲、乙双方各执一份。 ,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日工程工程合同篇3 甲方:(以下简称甲方) 乙方:湖南高城消防实业有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,乙方自愿承包甲方消防工程施工任务。为明确甲、乙双方在施工过程中的责、权、利关系,经双方友好协商,签定本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑结构: 第二条工程范围和内容 设计施工图中所有消防工程包括: 1、消防自动报警系统 2、火灾广播通讯系统 3、消防自动喷淋系统 4、防排烟系统 5、室内消火栓系统 6、防火卷帘设备系统 7、未包括室外环网、防火门和空调新风系统。 第三条承包方式及材料采购 1、经甲、乙双方友好协商,完成本合同中第二条工程范围和内容,按元总承包。 总包价中包括如下费用: ①完成本工程所需的人工、材料、机械等一切费用。 ②应上缴的各种税费。 ③应上缴的公司管理费为总工程按实际结算的2%,即元;配套费为总工程按实际结算的1%,即元。 ④进入工地的人员及设备自行办理设备险和人身意外伤害险的费用。 ⑤应计入造价的各种费用。 ⑥包干价内材料价差在工程施工各个阶段内,均不做任何调整。 2、本工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包消防验收的交钥匙工程。 3、材料由乙方负责采购,所有采购工程所需的材料和设备须上报甲方和监理方认可,方可投入使用,产品必须符合国家有关质量标准并有“三证”。 4、安装过程中设计变更造成变化和合同外现场签订可以按实际计算,届时由乙方对变更的项目出具预算,由甲方认可。 5、变更工程结算以湖南省20xx年安装定额为结算依据、工程量按实际计算,人工工资按50元/工日。 第四条施工工期 1、开工日期: 2、竣工日期:消防工程与土建及装饰工程同步竣工。 3、工期顺延: (1)因甲方要求的设计变更造成进度滞后,工期顺延。 (2)由不可抗拒的因素造成工期延误,工期顺延。 以上工期顺延,须经甲、乙双方现场签证认可方能有效。