文档介绍：该【样板房施工合同 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【27】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【样板房施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/37样板房施工合同样板房施工合同怎么写?我们为您准备了3篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板,告诉您书写样板房施工合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。样板房施工合同新随着当今社会居住文化的发展,样板房已经越来越受到房地产开发商的重视,样板房施工合同是怎样的吗以下是我为大家整理的样板房施工合同范文,欢迎参考阅读。样板房施工合同范文1甲方:乙方:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。一、工程概况1、工程名称:仁安〃龙城国际一期样板房钢结构制作安装工程2、工程地点:重庆市北部新城高新园龙头寺片区3、工程内容:(1)钢结构除锈、制作,2/37(2)钢结构吊装、安装,(3)钢结构油漆等全部工作内容。二、承包范围以甲方提供的龙头寺样板房(j户型妖层)钢结构工程施工图纸。具体包括:钢结构材料、钢结构制作、除锈、运输、检验、吊装、安装、油漆、脚手架搭拆、安全文明施工措施施工等。三、合同工期开工日期:20XX年8月15日竣工日期:20XX年8月20日合同总工期5日(以甲方的进场开工通知为准)。四、质量标准工程质量标准:按照国家工程质量标准一次性验收合格。五、合同价款本合同价款采用固定单价合同方式确定,涵盖设计图纸及承包范围的全部工程内容,包含但不限于材料费、机械费、人工费、施工损耗、安全措施费、检测费、管理费、利润、税金等,实行按设计图纸、设计变更、竣工图为依据,(不再计算损耗)。暂定金额(大写):叁万伍仟元整(人民币)￥:(含税价)。乙方提供等额结算价款的正规建安发票或增值税发票。六、双方一般权利和义务4/371、甲方派驻的工程师姓名:吕-东职务:装饰部经理电话:139837882582、乙方派驻的项目经理姓名:刘*成职务:项目经理电话:139962553793、甲方工作:提供经甲乙双方确认的施工图纸。4、乙方工作:工程各部位隐蔽前通知装饰部、监理公司等部门现场确认后,方可进入下道工序。七、安全施工与检查1、安全文明施工标准:合格。2、乙方在合同承包范围内发生的一切安全、质量事故及由此产生的一切直接费用、间接费用均由乙方自行承担,乙方承诺不因此拖延工期。八、工程款(进度款)支付1、材料全部进入加工车间场地后,经甲方验收合格,由乙方报送月进度报表,次月25日内支付合同价款的50%,2、油漆、安装合格后,由乙方报送月进度报表,次月25日内支付至合同价款的30%,3、全部工程验收合格且交付甲方后,办清工程结算后7日内支付至合同价款的95%,4、余5%作为质量保证金。质保期为一年。工程验收合格满一年无质量问题支付质保金。(质保金不计算资金利息)5、质保期内,乙方得到甲方通知24小时内无条件进行上门维修。4/37九、违约1、承包人不得将不合格产品使用于本项目,否则,由此所造成的全部损失及法律责任由乙方承担,并处乙方合同金额2倍违约金。2、承包人签约后不得将承包工程转包、分包或肢解。否则,视承包人为违约,处乙方合同金额的20%的违约金,且不支付工程款。3、承包人项目经理或技术负责人每月驻工地的时间不少于21天。发包人工作人员抽查时发现承包人项目经理或技术负责人不在岗,每发生一次处违约金￥,此款不进入竣工结算。(项目经理或技术负责人有事应向发包人工程部经理请假)4、承包人的工程管理人员及特殊工种必须持证上岗,发包人工作人员抽查时发现承包人的工程管理人员及特殊工种无证上岗,每发生一次处违约金￥,此款不进入竣工结算。5、承包人若与施工现场其它施工方发生打架斗殴,不论责任在谁,不论责任大小,每发生一次处违约金￥,此款不进入竣工结算。6、发包人工作人员随时巡视工地,发现工程质量不符合规范要求,按下款执行:(1)第一次发现时,发包人要求承包人无条件返工并限期整改6/37(2)同一问题第二次发现时,除按上款执行外,对承包人追究￥,此款直接从工程款中扣除,不进入竣工结算。(3)同一问题第三次发现时,发包人立即终止合同,工程结算按已完工程量的50%计算。7、发包人工作人员巡视工地时,发现承包人偷工减料、以次充好,每发生一次处违约金￥,此款不进入竣工结算。8、所有材料到施工现场验收后,承包人在本工程未完成前,未经发包人许可不得把材料外运出现场,否则按外运材料总价的5倍承担违约责任。9、承包人应按照城建档案规定提供真实、准确的工程竣工资料,否则,发包人将拒绝接受竣工资料并不予办理工程结算,造成工程结算延期等所有责任由承包人承担。10、凡因承包人未按照设计图纸、合同规定及施工规范、国家标准施工,造成偷工减料、以次充好,发包人将按实际检测值与设计图纸、合同规定及施工规范、。11、工期每延期一天,处1000元罚款。十、争议双方约定,在履行合同过程中产生争议时,任何一方均可向九龙坡区人民法院提请诉讼方式解决,任何一方提请诉讼均由乙方提供无过错证据,否则视为乙方有过错。7/37十一、本协议壹式陆份,双方各执叁份。经双方法定代表人或委托代理人签字盖公章后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日样板房施工合同范文2发包人(甲方):承包人(乙方):按照《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、诚实、信用的原则就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜,签订本合同。一、工程概况:工程名称:工程地点:建筑结构:框架剪力墙结构建筑面积:约270平方米(设计图纸面积)。二、承包范围:1、工作范围:4#楼西单元一层大堂、电梯厅,一层至三层楼梯间、301房、302房2、工作内容:按甲方提供的建筑图纸和装修要求及国家精装修验收标准完成以下工作:8/371)、砌体、构造柱、二次结构施工,地面水泥砂浆找平细拉毛(完成至不贴地面砖),外墙水泥砂浆抹灰,内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料,天棚混合砂浆抹灰、卫生间防水,机电、门窗安装的塞缝、收边、收口,阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。2)、材料人工搬运,外墙脚手架搭设,必要的现场安全防护。3)、窗边打胶。4)、卫生清理、成品保护。5)、除砌块、钢筋外的其他材料的采购、运输、保管(含机电材料)。6)、三层顶、四层顶堵洞、防水。7)、甲方安排的其他工作。三、施工工期自本合同签订之日起,30个日历天完成本承包范围全部内容。四、承包方式包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。五、承包价款以结算价为总承包价。六、结算方式按湘建价406号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、宁乡建设造价20xx年第2期价格计算总价,人工工资按湘建价〔20xx〕396号文调整计取。总包单位提供的材料按定额消耗量扣除。8/37七、付款方式1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后,凭甲方审定确认的工程结算总额,甲方支付乙方工程结算总额的95%留存结算总额的5%作为质保金,两年后返还。2、上述付款由乙方填写工程结算款,经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。八、技术要求和设备、材料1、乙方进场的材料的质量必须符合设计要求,符合国家、地方有关质量技术标准、规范的要求。必须附有出厂合格证和质量保证书。必须符合本合同主要材料清单约定的品牌、规格、产地的要求。必须由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字认可后方可投入使用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。2、乙方如在施工中使用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料,甲方、监理方有权制止施工和要求乙方拆除重建并承担所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。3、乙方应对进场的设备、材料妥善包装和保管,由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。九、质量验收标准与质量保证期9/37质量验收标准按国家建设部《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行。质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或维修因材料或施工不良发生的任何质量问题(不包括人为因素损坏)。维修响应时间不超过24小时,问题解决时间在一个工作日内(重大问题可另议),每超过一天,则按500元/天处罚,罚金在质保余款中扣除。十、工程变更双方按如下方法确认工程变更:1、甲方出具的变更,应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的,按实际发生额增减承包总额。2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用,须经甲方确认同意,方可实施。未经甲方同意,乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方承担一切损失费用,并赔偿甲方的相关联损失,工期不予顺延。十一、甲方责任与义务1、向乙方提供必要的土建施工图纸和文档资料。2、组织技术交底。3、提供乙方施工用电、用水至施工现场。4、监管设备、材料和施工质量,及时办理隐蔽工程验收。5、按合同约定时限向乙方支付工程款并及时办理工程结算。10/37十二、乙方责任和义务。1、工程施工期间,不得拖欠民工工资和材料供货商货款。2、自觉接受甲方和监理人的管理,按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量,并承担费用。3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工,并应积极配合和提供方便。4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后,其施工设备、人员无条件撒离,不得以任何原因滞留占用甲方场地和房屋。5、确保安全、文明施工。如施工中发生安全事故,一切经济损失、法律责任均由乙方负责。6、及时配合其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失,全部费用由乙方方承担。十四、违约责任乙方未按合同工期完工,按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准,乙方必须无条件整改或返工,由此而给甲方造成关联损失的,由乙方负责赔偿。十五、合同争议的解决合同执行过程中的争议或纠纷,首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时,可向项目所在地地人民法院诉讼解决。