文档介绍:该【雨水管道施工合同协议书 】是由【花双韵芝】上传分享,文档一共【9】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【雨水管道施工合同协议书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书1/9雨水管道施工合同协议书编号:______________雨水管道施工合同雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书2/9雨水管道施工合同协议书甲方:____________________________________乙方:____________________________________签订日期:_________年_______月______日雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书4/9雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书5/9雨水管道施工合同协议书建设单位(简称甲方):施工单位(简称乙方):经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将________________雨水排水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务,依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合南京市建筑工程施工合相同有关规定,特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围:见附表4、承包形式:施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包形式。二、工期1、施工工期:________________个日历天,依照甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到以下情况经甲方代表确认后工期顺延:(1)不能够抗力的;(2)重要设计改正或地质勘探资料不全面、不正确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书6/9雨水管道施工合同协议书三、质量标准:依照国家及南京市现行施工技术规范进行查收。四、合同价款工程造价:合同价为Y_________________元整(人民币)__________________________元整。(该价格包括破绿化、道路开支,不包括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决)。雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书7/9雨水管道施工合同协议书五、甲方责任雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书1、供应施工场所的设计施工图纸、临时资料堆放场所及施工用的临时水、电接驳点,详尽施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按南京市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等结果,甲方肩负责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行督查、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工查竣工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地达成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、作好质量自检工作,保证依照有关规定进行施工。6、工程达成后清理现场。7、依照甲方单位关于现场施工的管理。七、工程款支付1、室外雨水管道资料进场后付清合同总价款50%工程竣工后付合同总价的95%合同款。2、节余5%乍为质保金,待本工程保修期(二年)满后并经甲方及物业公司确定已达成质保任务后十天内雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书支付达成。八、工程质量标准按国家和南京市现行有关施工查收规范,约定工程质量达到合格标准。九、争议履行合同过程中发生争议,经协商后仍不能够解决,可向南京市人民法院起诉。雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书10/9雨水管道施工合同协议书十、违约1、任何一方不全面履行合同条款均属违约,造成对方的经济、名誉等损失,由违约方肩负责任和赔偿对方的经济损失。十^一、合同的见效与停止雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书11/9雨水管道施工合同协议书1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即见效,至工程竣工查收并结清工程余款后,自雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书行停止。2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均拥有相同法律效力。3、本合同未尽事宜,经双方协商赞同后可签订补充协议,与本合同有相同法律效力。雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书甲方(章):代表人:乙方(章):代表人:雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书9/9雨水管道施工合同协议书