文档介绍：该【2024年建设工程合同(常用15篇) 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【140】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年建设工程合同(常用15篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年建设工程合同(常用15篇)建设工程合同1 勘察是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。因此准备一份详细精确的建设工程勘察合同协议是非常有必要的。 工程名称:____________工程地点:____________ 合同编号:____________勘察证书等级:__________ 发包人:_____________勘察人:_____________ 签订日期:____________ 发包人:___________________________勘察人:___________________________ 发包人委托勘察人承担__________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 :____________ :____________ 、特征:____________ 、日期:____________ (内容)与技术要求:____________ :____________ :______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 (复印件),以及用地(附红线范Χ)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 、技术要求和工作范Χ的地形图、建筑总平面布置图。 。 (如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体λ置分布图。 ,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 。 ,__年__月__日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因δ能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 ,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 。 ;或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 (大写____),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业结束后____天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 ,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 ,有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因δ提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 (如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道·、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。 ,特别是在有毒、有害等Σ险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事Σ险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 ,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 ,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费____元。 、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费();发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按提前一天向勘察人支付____元计算加班费。 、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,δ经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 。 、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 ,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单λ时,勘察人应承担全部 推荐阅读:合同某市建设工程勘察合同 勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。 ,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 ,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地ò、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。 ,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 。 第六条Υ约责任 、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 ,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。 ,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人δ进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 (日期)拨付勘察费,超过一日,应偿付δ支付勘察费的千分之一逾期Υ约金。 (日期)提交勘察成果资料,超过一日,应减收勘察费千分之一。 ,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。 第七条本合同δ尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它约定事项:______________________ 第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或不成的,可以由____仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式____份,发包人____份、勘察人____份。 发包人名称:勘察人名称: (盖章)(盖章) 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)委托代理人:(签字) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号: 建设行政主管部门备案:鉴证意见: (盖章)(盖章) 备案号:经办人: 备案日期:年月日鉴证日期:年月日建设工程合同2 甲方:_________ 乙方:_________ 应甲方要求,在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议: 一、工程范围: _____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。 二、工期要求: _____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 三、新增工程量: 详见附表一:《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》 四、质量要求: 按原合同承诺履行。 五、付款方式: 按原合同执行。施工合同补充协议 六、其它: 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。 3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 签约日期:_________建设工程合同3 雇主(甲方):___________ 承包商(乙方):___________ 为提高泵站档次,创造良好的工作环境,甲方委托乙方______________________ 一、项目地点:___________。 二、项目内容 项目的土基、绿化等部分(详见图纸)。 上述项目是根据双方共同审查图纸的要求和附件预算汇总表中所列的项目、规格、备注、数量和要求进行施工的。 三、建设期 :本工程从___________开始。 ,因供水、停电、大雨、暴雨等情况或甲方书面确认,可顺延工期。 ,工期顺延。 经协商,本合同的合同总价为人民币:___________。甲方因施工过程中的变化需要增加项目的,应根据实际情况进行结算。 施工方式 乙方应承包工程的'工作和材料;包质量、包验收、包安全、包工期、包文明施工。