文档介绍：该【2024年施工合同范本 】是由【haha】上传分享，文档一共【38】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年施工合同范本施工合同范本1 建设单位:(以下简称甲方) 承建单位:(以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商,甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。 一、工程名称及建设地点: 1、工程名称:xxxxxxx 2、建设地点:xxxxxxx 二、工程范围: 按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程 三、工程总造价: 合同总价含费用确定合同价款为人民币(人民币)￥元,大写:佰拾万佰拾元角分)。 四、工期:年月日至年月日,共计叁年 五、承包方式:包工包料。 六、甲乙双方负责完成的工作: a)甲方负责完成的工作: i、在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电,提供材料和工具存放仓库,为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。 ii、甲方委派许志敏同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。 b)乙方负责完成的工作: i、乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。 ii、保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。 iii、自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施。 七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。 因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。 八、工程验收: a)工程竣工后,甲方根据双方确认工程预算,设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。 b)工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。 c)该工程养护期为三年,如在养护期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。 d)本工程至年月日,苗木成活率为100%。期间,乙方应对死亡的苗木进行补植。 九、其他事项: a)在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。 b)乙方负责办理进出的一切手续,其他对外手续由甲乙方共同办理。 十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力,乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正式开 始施工。 十一、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。 十二、本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:xxxxxxx乙方:xxxxxxx 代表:________________代表:_________________________ 签约地点:__________________ 签约时间:______年____月_______日施工合同范本2 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。 第一条、工程事项 :_______________________________________ :_______________________________________ :_______________________________________ :____年___月___日至___年__月___日。 第二条、工程承包范围 :乙方包工,包料。 第三条、发包人工作 ,核定乙方的施工方案。 、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。 第四条、承包人的权利和义务 ,保证按期完工。 ,严格按照安全标准组织施工。 ,由甲方审定后实施。 ,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。 第五条、工程造价和结算 :大写_________________________________ :合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。 %大写__________元 ,甲方向乙方付清余款。 ,逾期视为工程合格。 第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,工期相应顺延。 ,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。 ,使施工不能正常进行。 第七条、违约责任 ,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。 ,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。 第八条、争议解决方式 ,协商不成的可向当地人民法院起诉。 第九条、其他 ,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。 第十条、合同份数及生效日期 ,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 年月日年月日施工合同范本3 发包人(甲方): 承包人(乙方): 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期: 并网日期: 竣工日期: 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。 (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查: 五、解决争议的办法 1起诉讼。 (1)调解要求停止施工,且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任: (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。 (2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日施工合同范本4 发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方) 承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称: 工程内容:水电表安装 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位: 二、工程承包方式、承包范围及内容: 1、承包方式:包工包料。 2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。 三、合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。 2、乙方必须服从和执行甲方安排。 四、质量标准: 本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。 五、合同价款、工程量的计量: 1、本工程为包工包料,。 2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。 六、工程款及质保金的支付: