文档介绍:该【项目招投标与合同管理A答案 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【28】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【项目招投标与合同管理A答案 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..项目招投标与合同管理A答案第一篇:项目招投标与合同管理A答案工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题(1*20=20分);;3、B;;;;;;;;;;;;;;;;;。二、多选题(10*2=20分);;;;;;;;;、简答题。(40分)1、建设工程有哪些承发包方式?(8分)答:,分为:1)建设全过程承发包;2)阶段承发包;3),分为:1)总价合同;2)单价合同;3)成本加酬金合同;4)按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。,分为:1)总承包;2)分承包;3)独立承包;4)联合承包;5)直接承包。,分为:(1)计划分配承包;(2)投标竞争承包;(3)委托承包;(4)指令承包。?(8分)1)建设单位招标应当具备的条件招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种,如果自行招投标的话,建设单位招标应当具备如下一些条件,并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以:(1)招标人是法人或依法成立的其他组织。(2)有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。(3)有组织编制招标文件的能力。(4)有审查投标单位资质:..的能力。(5)有组织开标、评标、定标的能力。不具备上述(2)~(5)项条件的,须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。2)工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标。(1)招标人已经依法成立。(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当发行核准手续的,已经核准。(4)有相应资金或资金来源已经落实。(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。3、建筑工程施工投标的主要工作有哪些?(8分)答:主要由以下内容:(1)投标决策、(2)组建投标小组、(3)参加资格预审、(4)购买标书及相关资料,缴纳投标保证金、(5)参加现场踏勘、招标答疑、招标预备会、(6)市场调研、(7)编制招标文件:技术部分(施工组织设计)和商务部分(施工图预算书)、(8)投标内容最终决策,投标文件最终定稿、(9)投标文件装订、密封、(10)递交投标文件,参加开标会议。4、建设工程施工合同争议产生的原因有哪些?如何选择合适的解决方式?(8分)答:合同争议产生的原因可能是合同本身存在合同形式不合理、内容不明确等问题,也可能是当事人客观上没有能力履行或主观上没有付出足够努力等,建设工程施工合同争议产生的原因具体包括以下几种。(1)合同订立不合法。(2)合同条款完整性、严密性不足,存在错误或疏漏。(3)双方对合同管理的错误认识。(4)缺乏专业的合同管理人员。(5)现场签证不及时、不规范。根据《合同法》第一百二十八条的规定,当事人可以通过四种途径解决合同争议:和解;调解;提请仲裁机构仲裁和向人民法院提起诉讼。:..当事人可以通过和解或调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。解决合同争议的方式,取决于当事人自己的意愿,其他任何单位或个人都不得强迫。对于解决的方式,当事人双方可以在签订合同时就选择,并把选择出的方法以合同条款形式写入合同,也可以在发生争议后就解决办法达成协议。在解决合同争议的过程中,任何一方当事人都不得采取非法手段,否则将依法追究违法者的法律责任。5、1999年FIDIC出台了哪几个合同条件?简述其特点和适用范围。(8分)答:1999年9月FIDIC出台4本全新的标准合同条件:(1)《施工合同条件》(新红皮书)的名称是:由业主设计的房屋和工程施工合同条件(ConditionsofContractforConstructionforBuildingandEngineeringWorksDesignedbytheEmployer)-红皮书(RedBook)。推荐用于由雇主或其代表、工程师设计的建筑或工程项目。(2)《设备与设计-建造合同》(新黄皮书)的名称是:由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件(ConditionsofContractforPlantandDesigned-BuildforElectricalandMechanicalPlantandBuildingandEngineeringWorksDesignedbytheContractor)。推荐用于电气和(或)机械工程设备供货和建筑或工程的设计与施工。(3)《EPC/交钥匙项目合同条件》(ConditionsofContractforERC/Turnkey)-银皮书(SilverBook)。可适用于以交钥匙方式提供加工或动力设备、工厂或类似设施、基础设施项目或其他类型发展项目。(4)《简明合同格式》(ShortFormofContract)-绿皮书:..(GreenBook)。推荐用于资本金额较小的建筑或工程项目。四、案例题。(20分),在投标截止时间前,招标人共受理了6份投标文件,随后组织有关人员对投标人的资格进行审查,查对有关证明、证件的原件。有一个投标人没有派人参加开标会议,还有一个投标人少携带了一个证件的原件,没能通过招标人组织的资格审查。招标人对通过资格审查的投标人A、B、C、D组织了开标。投标人A没有递交投标保证金,招标人当场宣布A的投标文件为无效投标文件,不进入唱标程序。唱标过程中,投标人B的投标函上有两个投标报价,招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标;投标人C在投标函上填写的报价,大写与小写不一致,招标人查对了其投标文件中工程报价汇总表,发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致,于是按照其投标函上小写数值进行了唱标;投标人D的投标函没有盖投标人单位印章,同时又没有法定代表人或其委托代理人签字,招标人唱标后,当场宣布D的投标为废标。这样仅剩B、C两个人的投标,招标人认为有效投标少于三家,不具有竞争性,否决了所有投标。问题:(1)招标人确定进入开标或唱标的做法是否正确?为什么?如不正确,正确的做法应怎样?(2)招标人在唱标过程中针对一些特殊情况的处理是否正确?为什么?(3)开标会议上,招标人是否有权否决所有投标?为什么?给出正确的做法。答:1、(1)本案中,招标人确定进入开标或唱标投标人的做法不正确。《招标投标法》第三十六条规定,招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。招标人采用投标截止时间后,先行组织有关人员对投标人进行资格审查,查对有关证明、证件的原件的做法不符合该条规定,因为资格后审属于对投标文件的评审和比较内容,由评标委员会在初:..步审查过程中完成。所以招标人确定进入开标的投标人的做法不符合《招标投标法》的规定。《招标投标法》第三十五条规定,“开标由招标人主持,邀请所有投标人参加”。所以投标人参加开标是一种子自愿行为。投标人参加开标的权利是监督招标人开标的合法性,了解其他投标人的投标情况。如果投标人不参加开标,视同其放弃了这项权利,不能以投标人是否参加开标而判定其投标的有效无效,更不能以此判定其资格合格与否。(2)招标人开标过程中对一些特殊情况处理不正确。针对B的投标函有两个投标报价,招标人应直接宣读投标人在投标函(正本)上填写的两个报价,不能要求该投标人确认其报价是这中间的哪一个报价,否则其行为相当于允许该投标人二次报价,违反了投标报价一次性原则;针对C在投标函上填写的报价,大写与小写不一致,招标人在开标会议上无须去查对工程报价汇总表,仅需按照投标函(正本)上的大写数值唱标即可;针对投标人D的投标函没有盖投标人单位印章,同时又没有法定代表人或其委托代理人签字,招标人仅需按照招标文件约定的唱标内容进行唱标即可,而招标人唱标后宣布D的投标为废标的行为属于招标人越权。(3)招标人在开标会议没有权利否决所有投标。招标投标法将对投标文件的评审和比较权利依法赋予了招标人依法组建的评标委员会,《招标投标法》第四十二条规定,评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。本案中,招标人否决所有投标的行为违反了法律规定。正确的做法是,招标人应组织接收的6份投标文件开标,然后将6份投标文件交由其依法组建的评标委员会进行评审和比较。第二篇:项目招投标与合同管理2013—2014学第一学期期末考试2011级《建筑施工招投标与合同管理》期末试题「适用班级:11高职建筑工程技术专业」请选择下面之一完成任务::..1、撰写关于建筑施工招投标与合同管理方面的论文,字数不少于3000字,网上重合率不能高于50%。2、编写**工程招标文件、招标方式采用BT模式,完成具体内容(参照教材招标文件编制)。3、完成**工程投标文件编制(参照教材投标文件编制)。第三篇:招投标与合同管理试卷A(答案)江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用)班级:学号:姓名:[注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题,4页。满分为100分。一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分).(B)附带条件。(B)。(A)万元以上的设计项目必须招标。A、,应当由(C),,,,,因承包人的原因不能按期开工,(A),当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由(A):..,不要求投标人依据给定工作量报价的是(C),在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照(C),,,,,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求(A)承担责任。,承包商现场考察的费用由(B)承担。、多选题(本大题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。)(ABC).(BCD)(BCD),,通常涉及三方关系人,即(ACD):建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有:..(BCD)。,可采取的主要方式有(AB)。、判断题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”;错误的打“×”。)。(×)《招投标法》的规定,投标人互相串标,可处投标金额的1%以下的罚款。(×),简称IBRD。(×),邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。(×),是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。(√),等于货价加上在途运费。(×)。(√),而投标行为则无风险可言。(×)。(×),投标保证金不能退还。(√)(√)、工程进度款、最终付款和退还保证金。(√)四、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分。):..——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告,用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争,——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动,——合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。——在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)?⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,?平等、自愿/公平/诚实信用/?前者有第三人参加,并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。“六公开原则”。答:公开招标的“六公开原则”为:公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。?其主要内容是什么?答:由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点,因此,:..标、投何种标、采用何种策略和技巧等。《招投标与合同管理》练****题一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事行为过程中形成的(C)关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B)家。A、2B、3C、5D、73、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指(C)。A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔C、业主与承包商之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔4、合同争议的解决顺序为(A)。A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备6、下列各项中,(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕,施工图纸完成B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实7、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求:..、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求8、关于“工程师要求暂停施工的赔偿与责任”的说法,错误的为(B)。A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延9、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应(B)。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付10、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化11、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商应(B)。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告12、在工程建设监理活动中,监理单位是(A)。A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人13、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C)。A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位14、合同价款可以有多种约定方式,其不包括(C)A、固定价格合同B、可调整价格合同:..、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同15、工程分包的说法错误的为(A)。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包16、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D)。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸二、多项选择题1、必须进行招标的项目包括(CDE)。A、私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、索赔按目的划分包括(CE)。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔3、按照《施工合同文本》规定,在施工中由于(BDE)造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时4、《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,(CE)发生的费用由承包人承担。:..、工程本身的损害B、发包人人员伤亡C、造成承包人设备、机械的损坏及停工损失D、所需清理修复工作E、承包人人员伤亡5、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A、必须是法人组织B、有编制招标文件的能力C、有审查投标人资质的能力D、招标人的资格经主管部门批准E、有组织评标定标的能力6、被宣布为废标的投标书包括(ABDE)。A、投标书未按招标文件中规定封标B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书7、施工合同文件中的说法中,正确的有(BDE)。A、当合同文件中出现不一致时,必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下,当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件,效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时,应按照合同争议的解决方式处理8、在施工合同中,(ABC)等工作应由发包人完成。、、判断题,正确的填“A”,错误的填“B”(A)1、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文:..(B)2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。(A)3、供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。(A)4、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。(B)5、在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。(A)6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。(B)7、工程招标必须采用公开招标方式。(A)8、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。(B)9、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。(A)10、经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。(A)11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。四、名词解释1、工程承发包:建筑企业(承包商)作为承包方(称乙方),建设单位(业主)作为发包人(称乙方)2、建筑市场:建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场,一般:..3、建设工程招标:是指招标人(或发包人)将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。4、暂定金额:业主在招标文件中规定的一笔金额,用于将来工程上发生的一些意外开支。5、施工索赔:合同履行中,合同当事人一方非自身因素或对方不履行或未能履行而受到经济损失或权利损害是,通过一定合法程序向对方提出经济或时间补偿要求。6、资格预审:投标前对潜在投标人进行的资格预审。7、生存型报价:克服生存危机为目标,争取中标可以不考虑各种利益五、简答题1、施工合同文件的组成及解释顺序是什么?答:(1)合同协议书,(2)中标通知书,(3)投标书及其附件,(4)合同专用条款,(5)合同通用条款,(6)标准,规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。2、建设工程合同的订立应遵循哪些基本原则?答:1平等原则,2自愿原则,3公平原则,4诚实信用原则。3、建设工程施工招标文件的内容组成有哪些?答:1投标须知及投标须知前附表,2合同条款,3合同文件格式,4工程建设标准,5工程量清单,6投标文件投标函格式,7投标文件商务部分格式,8投标文件技术部分格式,9图纸,10资格审查申请书部分。第一章工程建设简称工程,是对土木建筑工程的建造和线路管道、设备安装及其与之相关的其他建设工作的总称。工程建设活动的对象三建设项目,工程建设活动的成果是建设产品:..建设产品的特殊性:总体性、固定性。建设的特殊性:生产周期长、建设过程的连续性和协作性、施工的流动性、受自然和社会条件的制约性强。建设程序是指由法律行政性法规规章所规定的,进行工程建设活动所必须遵循的阶段及其先后顺序。,依法取得相应资质等级证书,具有企业法人资格的经济实体。、初步设计、施工图设计工程监理单位是指取得建立资质证书,具有法人资格的单位,企业的资质分为甲乙丙级我国的建筑业企业分为施工总承包、专业承包和劳务分包工程项目交易的内容,因采购范围不同分为1全过程采购2工程咨询采购3工程材料、设备采购4工程施工采购工程承包:按承包范围分1建设全过程承包2阶段承包3专项承包4建造-经营-转让承包;按承包者所处的地位分1总承包2分承包3独立承包4联合承包5直接承包;按获得承包任务的途径分1计划分配2投标竞争3委托承包4指令承包;按和同类性和计价方法分1固定价格合同2可调价格合同3成本加酬金合同不同的承包方式:1总承包2分承包3独立承包4联合承包5直接承包据承包者获任务的不同,承包方式分为1计划分配2投标竞争3委托承包4指令承包招标投标活动是指招标人对货物、工程和服务事先公布采购条件和要求,吸引众多投标人参加竞争,并按规定程序选择交易对象的行为。鲁布革工程的管理经验只要有1最核心的经验是把竞争机制引入工程建设领域2工程施工采用全过程总承包方式和科学的项目管理3:..严格的合同管理和工程师监理制建设体制的三项改革:1项目建设的业主责任制2工程建设监理制3招标投标制合同具有以下法律性质1合同时一种民事法律行为2合同时2方以上当事人的意思表示一致的民事法律行为3合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为4合同是当事人在平等、自愿的基础上产生的民事法律关系5合同三具有法律约束力的民事法律行为合同的三要素,也三合同的成立要件1当事人2标的3意思表示合同分类:1有名合同和无名合同2诺成合同和践成合同3要式合同和不要式合同4口头合同和书面合同5双务合同和单务合同6主合同于从合同7有效合同与无效合同合同管理是对合同的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等进行的管理法律规范体系由5个层次组成1法律2行政法规3部门规章4地方性法规5地方规章招标投标的基本程序:招标—投标—开标—评标—定标—签订合同实行招标投标的作用:1确立了竞争的规范准则有利于开展公平竞争2扩大了竞争范围可以使买主更充分地获得市场利益3有利于引进先进技术和管理经验提高发展中国家的国际竞争力4促进业主做好工程前期工作《招标投标》的立法目的有以下四点:1规范招标投标活动2提高经济效益3保证项目质量4保护国家利益社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益招标投标的原则:遵循公平公正公开和诚实守信的原则公开招标:又叫无限竞争性招标,是指招标人吧一招标公告的方式邀请不特定的法人火者其他组织投标。工程招标常见的四种方式:公开招标、邀请招标、两阶段招标和仪标:..邀请招标:也称选择性招标,是指招标人以招标邀请书的方式邀请特定法人或者其他组织投标两阶段招标也称两步法招标,是无限竞争性招标和有限竞争性招标相结合的一种招标方式议标:也称非竞争性招标,这种招标方式的做法事业主邀请一家自己认为理想的承包者直接进行协商谈判,通常不进行资格预审,不需开标公开招标与邀请招标的主要区别:1发布信息的方式不同2邀请的范围不同3竞争的范围不同4公开的程度不同5时间和费用不同招标投标活动中的主要参与者包括招标人、投标人、招标代理机构和政府监督部门招标人:依照法律规定提出招