文档介绍：该【《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析) 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。一、(D)。(C)。(B)。(B)。《民法通则》规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,由于(C),阻碍时效进行,诉讼时效中止。(B)。(C)。,,,,《民法通则》规定,委托书授权不明的,(B)。,,,,《民法通则》规定(C)属于短期诉讼时效。、甲欠乙1万元到期未还,2003年4月,甲得知乙准备起诉索款,便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙,约定付款期限为2004年底。乙于2003年5月得知这一情况,于2004年7月决定向法院提起诉讼。乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持?(A)A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床,要求“立即回复”。乙公司当日回复“收到传真”。6月10日,甲公司电话催问,乙公司表示同意按甲公司报价出售,要其于6月15日来人签订合同书。6月15日,甲公司前往签约,乙公司要求加价,未获同意,乙公司遂拒绝签约。对此,下列哪一种说法是正确的?(D)A、买卖合同于6月5日成立B.、买卖合同于6月10日成立C、买卖合同于6月15日成立D、甲公司有权要求乙公司承担缔约过失责任12、甲将其电脑借给乙使用,乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定,下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪一项是正确的(C)A、无效B、有效C、效力待定D、得变更或撤消13、甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约,乙于5月1日寄出承诺信件,5月8日信件寄至甲商场,时逢其总经理外出,5月9日总经理知悉了该信内容,遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺生效的日期是(B)。A、5月1日B、、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同,乙提出,为少交契税建议将部分购房款算作装修费用,甲未表示反对。后发生纠纷,甲以所付装修费用远远高于装修标准为由,请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应如何认定?(C)A、是双方当事人真实意思表示,有效B、显失公平,可变更C、以合法形式掩盖非法目的,无效D、违反法律禁止性规定,无效15、北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同,碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立?(D)A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立B、自碧溪公司签字、盖章时成立C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立D、自浦东公司签字、盖章时成立16、甲乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权力?(C)A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权C、同时履行抗辩权D、不安抗辩权17、甲企业因基建需要竹签,与乙厂签订了一供货合同,合同约定乙供应甲竹签100捆,每根竹签单价1元,未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆,每捆100根,甲企业以自己认为每捆竹签为10根,现每捆竹签为100根为由,主张变更合同,遭乙企业反对,双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是(B)。,、建设工程委托监理合同的标的是(C)。,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费应由(A)。,,,此项工作应属于(B)。(B)。,如果发生(A)情况,总监理工程师应当下达停工令。,监理单位有(B)。,监理单位应当(D)。,(C)。,监理单位(A)。,包含在合同价格之内的暂定金使用归(B)控制。,承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交(B)。,当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由(C)解释。,计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的(B)之日为止。,承包商本月完成的工程量较少,应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时,(C)。,,从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金,在颁发工程移交证书后,业主应(B)。“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位,他是(A)。,,,,,工程师颁发工程移交证书的条件为(C)。,(A)有权将工程部分项目交由指定分包商实施。,承包商投保工程险时,应以(C)名义进行。,当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时,应由()。(A)。,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是(D)。,,,,,应由(A)负责对已建工程的照管。,工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28天内未作出任何答复,则该索赔应认为(D)。(A)。(C)、“事件”包括(ACD)。(ABCD)。(ABD)。、甲委托乙前往丙厂采购男装,乙觉得丙厂生产的女装市场看好,便自作主张以甲的名义向丙厂订购。丙厂未问乙的代理权限,便与之订立了买卖合同。对此,下列说法正确的是(ABC)、甲公司主张乙公司违约,乙公司则主张合同未成立,其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中,哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据?(ACD)A、乙公司在要约中确定了承诺期限B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限,但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作C、乙公司在要约中明确表示某日期前条件不变等待甲公司的答复D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知6、甲与乙签订了一份租赁合同,合同约定,如果甲父死亡,则甲将房屋租给乙居住这一合同的性质应如何认定?(BD)A、既未成立,也未生效B、已成立,但未生效C、是附条件的合同D、是附期限的合同7、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同,约定由甲厂供应乙厂钢材10吨,乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为:(AB)A、付款地点为A市B、交货地点为A市C、付款地点在B市D、交货地点在B市8、债权人以对自己造成损害为由,请人求民法院予以撤销债务人的下列哪些行为的,人民法院应予支持?(BC),(ABCE)。、(BDE)。(ACD)。,,在双方商定的延长责任期内,(BC)。(BDE)。,其组成内容包括(BCDE)。,招标方式可分为(AD)。.《建设工程施工合同文本》由(ABCD)组成。、(CE)。(ACDE)。,业主应承担的风险有(ABCD)。(CD)。,判断索赔是否成立的条件有(ACD)。,,,(ACDE)属于FIDIC土木工程施工合同条件规定的业主职责。,,在施工中,必须办理的投保项目有(ABCD)。、。(√),未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭胜诉权的制度。(√),拒付该阶段的全部酬金,时间超过合同约定应支付时间30天。监理单位为了保护自己的合法权益,可在第31天向业主发出违约通知,并随即暂停监理服务。(×),应承担拖期违约赔偿责任。(×),资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多,但缺乏与招标工程同类工程的施工经验,则应判定该单位不具备投标资格。(√)。(√),在技术上达到要求标准的前提下,主要考虑报价的竞争性。(×),技术经济指标,以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型(√)。(×),对有缺陷工程的修复,在工程师指示的合理时间内,如果承包商没有完成或他无力完成缺陷工程的修复工作,业主不可以雇佣其他人来完成。(×),承包商才可提出索赔。(×),并按结清单支付后,承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求(×)四、简答题1、订立施工合同需要具备哪条件些?答:(1)初步设计已经批准(2)工程项目已经列入年度建设计划(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料(4)建设资金儿主要建筑材料设备来源已经落实(5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。2、什么是暂定金额,一般用于哪些方面的支付?(1)暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金,用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。(2)暂量金额的使用归工程师控制,施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后,用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用,可以用于承包商完成的工作,也可以用于指定分包商完成的工作。3、FIDIC合同条件下,指定分包商与一般分包商的区别?(1)选择分包单位的权利不同(2)分包合同的工作内容不同(3)工程款的支付开支项目不同(4)雇主对分包商利益的保护不同(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件?(1)与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成;(3)按合同规定不是应由承包商承担的风险;(4)承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用?(1)表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收,工程移交给业主使用,照管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等,承包商不负责任。(2)颁发工程移交证书后,业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款,包括返还承包商一半的保留金。(3)标志着质量保修期的开始。6、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序?①索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;②发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;⑤当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。五、案例分析题1、甲公司需要装修办公大楼,乙公司与之洽商,提出预算:装修工程需要100万元的报酬,粉刷材料(油漆等)需要100万。甲公司认可了乙公司的预算。乙公司又提出:只要100万元的报酬,自己仓库里有价值100万元的油漆等粉刷材料无偿奉送。甲公司欣然允诺,与乙公司签订了装修合同。装修完工,验收合格,但甲公司一分钱不给。乙公司多次索要未果。在甲、乙订立合同之前,乙公司欠丙方公司货款200万元,现乙公司无力偿还。请问,丙公司可以采取哪些法律手段保护自己的利益?答:甲公司欠乙公司200万元,其中100万元报酬,丙公司可以行使代位权;另外100万元材料费,丙公司可以行使撤销权。2、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题:你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理:①对于前期的季节性大雨,这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发,不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件,受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备等经济损失应由乙方承担,工期延顺。3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同定约5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:1)因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造***员窝工10个工日;2)施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3;4)5月20日~5月22日,因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停,造***员窝工10个工日;5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。(2)问题1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3)假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?(3)分析与答案1)事件一:不能提出索赔要求,因为租赁的挖掘机大修延迟开工,属于承包商的责任。事件二:可提出索赔要求,因为地质条件变化属于业主应承担的责任。事件三:可提出索赔要求,因为这是由设计变更引起的。事件四:可提出索赔要求,因为大雨迫使停工,需推迟工期。事件五:可提出索赔要求,因为雨后修复冲坏的永久道路,是业主的责任。2)事件二:可索赔工期5d(15日~19日)事件三:可索赔工期2d:900m3/(4500m3/10d)=2d事件四:可索赔工期3d(20日~22日)事件五:可索赔工期ld(23日)小计:可索赔工期11d(5d+2d+3d+1d=11d)3)事件二:人工费:15工日×23元/工日×(1+30%)机械租赁费:450元/台班×5d=2250元事件三:(900m3×)×(1+20%)=4536元事件五:人工费:30工日×23元/工日×(1+30%)=897元机械租赁费:450元/台班×1d=450元可索赔费用总额为:+2250元+4536元+897元+450元=)建筑公司向业主提供的索赔文件有索赔信、索赔报告、详细计算式与证据。