文档介绍：该【工地施工合同(精选15篇) 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【41】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工地施工合同(精选15篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..工地施工合同(精选15篇)工地施工合同1发包方:承包方:甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币x元,即人民币x元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为:________年____月____日至年月____日,绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。五、工程价款的支付与结算:..1、按工程进度每月支付完成产值的______%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余x%的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。(公章)甲方代表签字:__年x月x日(公章)乙方代表签字:__年x月x日工地施工合同2甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方):..根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称:____县飞龙铝塑型材销售中心。地点:____县建材市场院内。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。五、付款方式方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、安全及保修:..1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修________年。十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日工地施工合同3发包方(甲方):承包方(乙方):甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下::..一、工程地点:村内道路及周边环境景观绿化二、工程总造价:。三、工期:乙方确保在________年____月____日开工,于________年____月____日完工,工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。四、开工准备:甲方前期为施工现场具备施工条件,甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。五、工程款支付:苗木栽植完毕,经初验合格后,支付合同价款的40%;工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%;________年月再次验收合格后付清余款。六、工程质量:1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;2、施工过程中,乙方严格按照《____市绿化工程施工及验收规范》要求施工,其费用由乙方全部承担;3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;4、乙方要施工现场清洁,及时清理废弃物。七、养护管理和质量要求:1、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;2、栽植后及时封堰浇透水;3、及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;:..4、苗木要及时防治病虫害;5、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;6、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木至年月底,养护标准达到苗木成活率100%,规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。八、工程验收方法:1、根据乙方申请,甲方组织村两委进行验收;2、经验收合格由村两委签字后视为该段工程合格。九、违约责任:甲方责任:1、甲方接到乙方的验收通知书后,____日内组织验收,甲方推迟验收的,每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求,负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标,需补植的苗木,由乙方承担补植费用,还应赔偿甲方经济损失,损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。2、乙方必须确保在工期内完成施工任务,不能按期完成的,每推迟一天承担1000元违约金。3、本工程不得分包、转包,如出现上述行为,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权拒付相关工程款。:..4、本工程在年月经验收不合格的,乙方无权要求支付工程余款,甲方可以另行处理。十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商,并签定补充协议,具有同等效力。十一、本合同一式四份,,甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。甲方:__________________乙方:__________________________年_____月_____日________年_____月_____日工地施工合同4甲方:乙方:一、甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,。二、甲方为了巩固__成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如________年有质量问题,由乙方承担一切责任。三、二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。四、外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门):..五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。六、签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分________年平均付清。七、甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日工地施工合同5发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。一、:::小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试:..2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、:包工、包料、包工期、包安全、包质量。:本合同的一次性固定总承包价款为人民币__X元。金额(大写):贰__万元整元该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场,小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。:..4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。三、,自开工至竣工。,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、,由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。。,并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求:..:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。。,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任:..、砍树等市政手续。。,协调施工现场的有关问题及有关事宜。,保证施工质量。,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。。,变卖给他人。,甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日6:..发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本装饰工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程__x2、工程概况:外牌匾人工费二、工程日期开工日期______年____月____日交工日期______年____月____日三、工程造价及结算方式:1、工程总造价__________________________元整,不含所有税金。2、本合同签定后,甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。3、安装吸塑字前,甲方向乙方支付总造价的%____________四、工程变更施工期间改变工程规模,施工方法,工程投资,发生技术变更而调整工程费用时,其增减额度甲、乙双方共同议定,工期顺延。五、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工,或改变施工方案,甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。:..2、由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、甲方未办理有关手续,造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新鉴定补充协议。合同有效:合同以交清尾款,签定售后保修协议为售后有效。未交清尾款前,所有乙方施工项归乙方所有,交清尾款交工甲方使用甲方签字:乙方签字:合同签定日期:7甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。一、劳动合同期限合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。:..二、工作内容和工作地点1、乙方的岗位职务为施工员。2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。三、,不得无故迟到旷工。,乙方都要到现场进行施工管理。,做到现场管理和做资料两不误。4、甲方因生产(工作)需要可以延长工作时间,乙方不得拒绝,不得提出额外补偿。5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日,并按本合同约定的工资标准支付工资。四、劳动报酬1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。4、工资必须以货币形式支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。5、甲方每月30日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的,不支付加班工资,也不安排补休。:..五、社会保险和福利待遇1、临时合同期内,甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。2、乙方患病或非因工负伤,甲方不给予医疗待遇,医疗期内不支付病假工资。六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业,对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为,有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。3、乙方因工负伤或者因工死亡的,甲方应按照政策予以补偿。七、权利和义务:因乙方责任造成施工错误,带来经济损失的,视具体情况由乙方承担赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合同的变更甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。八、合同的解除和终止(一),本合同可以解除。,甲方可以解除本合同::..(1)乙方严重违反甲方规章制度的;(2)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;(3)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;(4)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作;,乙方可以解除本合同:(1)甲方未及时足额支付劳动报酬的;(2)甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;(3)甲方违反法律、行政法规强制性规定,致使本合同无效的;(4)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。乙方解除本合同,应当提前10日以书面形式通知甲方。(二)终止本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止。九、调解与仲裁双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。十、本合同“附件一、二”,与本合同具有同等效力。甲方(盖章)(或负责人签字):年月日:..乙方(签章):年月日工地施工合同8甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,甲方决定将香格____酒店装修工程委托乙方施工,现就有关装修事项签订本装修装修用工合同,具体条款如下:一、工程名称:二、工期________年____月____日至________年____月____日止。三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。四、安全责任1、乙方在施工期间,施工人员安全事故,由乙方全权承担一切费用,甲方不负任何责任。2、乙方在施工期间,施工人员造成甲方的利益损失,由乙方赔偿给甲方。五、付款方式装修用工合同生效后,进场施工15天后,甲方预付给乙方工程款0元整(人民币)。:..六、其他具体规定1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场。2、施工期间,甲方提供房门钥匙给乙方保管,造成的损失由乙方赔偿。七、附则1、本装修用工合同由甲、乙双方直接签订,装修用工合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章(手印)后生效。2、附件同样具有装修用工民法典律效力。3、装修用工合同履行完后自动终止,签订后期服务协议。甲方(签字):甲方签章(手印):乙方(签字):乙方签章(手印):________年____月____日工地施工合同9甲方:乙方:甲乙双方在平等、自愿协商的基础上,就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议:第一条工程名称:第二条工程第三条工程内容::..第四条:承包方式:第五条:工程期限:第六条:甲乙双方责任:甲方:1、做好施工前期准备工作,协助乙方按时进场施工;2、免费提供乙方施工用水、用电;3、为乙方提供材料放置空间等方便;4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调;5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工作进度和质量;6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。乙方:1、严格按施工方案(施工方案作为本合同附件)及有关规范组织施工,保证工程质量;2、精心组织施工,保证施工进度;3、甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。第七条驻工地代表:甲方:乙方::..第八条工程验收:施工完毕后,甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序,视甲方认可乙方验收。整体或分段工程交验合格后,不再重复交验;工程交验合格后出现渗漏的,双方按本合同第十二条之约定办理。验收甲乙双方(或双方合同签约代表)签字后即具有法律效力。防水工程完工后,甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认;逾期未能审验,视同认可乙方的工程结算结果。第九条工程造价:甲乙双方本着友好合作,双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。第十条工程量变更:甲方变更(增加或减少)工程量的,应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更,由乙方出具工程量变更报告,双方应协商增加费用:1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏;2、施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层;3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况,甲方在收到乙方工程量变更报告后,应书面回复;甲方不予书面回复的,乙方可以拒绝维修或施工,造成的损失由甲方承担。第十一条工程款支付的时间和方式::..第十二条工程保修本工程由乙方负责保修年(自工程验收合格之日起计算)。保修期内,因乙方责任造成的质量问题,乙方负有免费维修的责任;不在乙方保修范围之列的,乙方同意有偿维修。第十三条其他事项及约定:1、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成,按《中华人民共和国合同法》及相关规定处理。2、甲乙双方必须切实履行合同义务,如因一方违约,导致工程停工及工期延误,由违约方承担相应责任,如因甲方欠付工程款,自应付之日起,每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金;3、本合同所有款项应以现金方式支付。4、甲乙双方在履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。5、本合同一式份,由甲方执份,乙方执份,自双方签章之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工地施工合同10合同编号:_________出租人:______签订地点:_________:..承租人:______签订时间:__年__月__日根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):__________________________________________________________________第二条租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________第三条租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_______________________租金的支付方式和期限:_____________________________________________________第五条押金(保证金)经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________________________________________________________________________。第七条租赁物资的保管与维修:..一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。第八条出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。第十条本合同解除的条件:__________________________________________________________________________________。第十一条违约责任一、出租人违约责任:,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的`违约金。:______________________________________________________。二、承租人违约责任::..,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。:______________________________________________________。欢迎您访问,第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:(一)提交______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十三条其他约定事项:___________________________________________________________________________________。第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。第十五条本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。----------出租人承租人鉴(公)证意见:出租人(章):承租人(章):住所:住所::..法定代表人(签名):法定代表人(签名):委托代理人(签名):委托代理人(签名):电话:电话:传真:传真:开户