文档介绍：该【墙体拆除施工合同协议范本】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【墙体拆除施工合同协议范本】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1墙体拆除施工合同协议范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行墙体拆除施工的事宜,达成如下协议:一、::::________________二、:::________________三、(大写):________________元整(小写):________________元。:________________四、、技术规范及施工方案进行施工。,遵守国家及地方安全生产的法律法规,严格按照安全生产操作规程进行施工。,确保施工质量符合国家及地方的质量标准。五、、进度、安全进行监督检查。、技术规范及施工方案。。六、。,确保施工质量符合国家及地方的质量标准。,严格按照安全生产操作规程进行施工。七、,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。,应按照逾期付款的利率支付逾期付款违约金。八、,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、,甲乙双方各执一份。(或盖章)之日起生效。甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________签订日期:________________2024带目录带附件详细版-墙体拆除施工合同协议范本4目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程期限四、工程价款及支付方式五、施工要求六、甲方权利与义务七、乙方权利与义务八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件正文一、合同双方基本信息甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________二、::::________________三、:::________________四、(大写):________________元整(小写):________________元。:________________五、、技术规范及施工方案进行施工。,遵守国家及地方安全生产的法律法规,严格按照安全生产操作规程进行施工。,确保施工质量符合国家及地方的质量标准。6六、、进度、安全进行监督检查。、技术规范及施工方案。。七、。,确保施工质量符合国家及地方的质量标准。,严格按照安全生产操作规程进行施工。八、,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。,应按照逾期付款的利率支付逾期付款违约金。九、,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、,甲乙双方各执一份。(或盖章)之日起生效。甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________签订日期:________________附件::(如施工许可证、环保要求、安全生产许可证等)法律名词及解释::《中华人民共和等主体之间合同关系的法律规范的总称,涉及合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面。:指合同当事人违反合同义务所应承担的责任,包括支付违约金、赔偿损失等形式。:指合同当事人在合同履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。:指合同当事人通过法院解决合同争议的一种方式,包括起诉、应诉、审理、判决等环节。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项::在施工过程中,甲方应加强对乙方施工质量的监督检查,确保施工质量符合国家及地方的质量标准。:乙方应按照合同约定的工期进行施工,如遇特殊情况导致工期延误,应及时通知甲方,并协商解决。:甲方应按照合同约定的付款方式进行付款,乙方也应按照约定的收款条件收取工程价款。:乙方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规,加强安全管理,防止安全事故的发生。解决办法::在合同履行过程中,甲乙双方应保持良好的沟通与协调,及时解决施工过程中出现的问题。:乙方应建立完善的质量保证体系,确保施工质量符合约定。:乙方应提前规划施工进度,并对可能出现的工期延误进行预警,以便及时调整施工计划。:甲乙双方应严格按照合同约定的付款方式进行付款,避免出现支付款项问题。:乙方应加强施工现场的安全管理,定期进行安全检查,防止安全事故的发生。适用场景:本合同适用于需要进行墙体拆除施工的工程项目,包括但不限于房屋拆迁、建筑施工、装修改造等场景。在签订本合同前,甲乙双方应充分了解工程项目的具体情况,并根据实际情况对本合同进行修改和完善。