文档介绍：该【2025年安装工程施工合同】是由【lajie】上传分享，文档一共【74】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年安装工程施工合同】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2025年安装工程施工合同安装工程施工合同1 总承包方:____________(以下简称甲方) 分包方:____________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程详细状况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工,达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路。三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的全部设备安装工程,招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式,包工包料、包平安文明标化,材料自行选购 ,招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20xx年3月1日为准。二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身缘由,造成工期延误,一切责任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必需达到合格等级,并确保验收通过。二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准,分包方必需无条件返工。直至合格,并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,,总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及修理由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金(不计息)。第六条双方职责一、总包方职责 1、向发包人领取施工技术经济文件,刚好向发包人收取工程款。 2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。 3、按本合同规定刚好向分包方支付工程款。 4、在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责 1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。 2、本分包合同内容必需自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。 3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方,特别工种人员附上岗证复印件。 4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应"三证"齐全,并办理好暂住证等手续。三、违约责任甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不担当赔偿,甲方协作乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方担当违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方担当,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反平安操作规定所发生的平安事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日安装工程施工合同2 发包方(下称甲方):________ 承包方(下称乙方):________ 依据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一样,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况 :________________ :________________ :包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。 :________________(包括施工图内全部的水电安装工程,施工图变更后工程量另行计算) 其次条工期 1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,须要二次检测的'费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更 ,延误的工期相应顺延。第七条双方职责 (1)按时供应施工工作面给乙方运用。 (2)负责协调协作管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。 (4)按施工平安规范的规定,实行应有的施工平安措施,确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行担当。 (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护,爱护期间如有人为有意损坏,应由损坏方予以修复或返工。 (6)乙方必需听从甲方指定人员管理,根据甲方管理制度施工。 (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间,发生意外损害费用,一万元以下(含一万元),乙方担当全部费用,一万元以上,甲方担当超出部分的70%费用,乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害,甲方概不负责。第八条平安施工 ,乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理;指定平安、防火负责人,物件堆放整齐。。 ,严格根据平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施、消退事故隐患,由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。。因甲方缘由导致的平安事故,由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误 ,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延; (1)甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件; (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。 (3)甲方工程师未根据合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; (4)设计变更和工程量增加; (5)不行抗力:是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。 ,均属违约,由违约方担当违约责任,赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数。 ,甲方根据合同约定,支付完最终一笔尾款,此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日安装工程施工合同3 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 为发挥甲方的宏观调控职能,提高企业的经济效益,并充分发挥甲、乙双方各方的优势,增加企业的竞争力,经甲、乙双方友好协商,双方本着真诚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽装饰装修工程等有关事宜,特签订本合作协议。