文档介绍：该【园林景观施工合同范本 】是由【WonderA】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【园林景观施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。园林景观施工合同范本
合同编号：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
鉴于甲方委托乙方承担园林景观施工项目，为确保双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条项目概况
：__________
：__________
：__________
：__________
：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条工程进度及质量要求
：
乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程进度要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。具体施工进度安排如下：
（1）施工准备阶段：__________日内完成；
（2）施工阶段：__________日内完成；
（3）验收阶段：__________日内完成。
：
（1）符合国家及行业相关规范和标准；
（2）确保园林景观效果，满足甲方使用要求；
（3）工程验收合格率达到100%。
第三条工程造价及支付
：
（1）材料费；
（2）人工费；
（3）机械使用费；
（4）项目管理费；
（5）其他相关费用。
：
（1）合同签订后3个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款；
（2）施工进度达到50%时，支付合同总价款的30%；
（3）施工进度达到80%时，支付合同总价款的30%；
（4）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；
（5）质保金为合同总价款的10%，自工程验收合格之日起满1年后，无质量问题，甲方一次性支付质保金。
第四条工程变更及索赔
：
在施工过程中，如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方要求及时调整施工方案，确保工程顺利进行。工程变更导致的费用调整，双方应协商一致，签订补充协议。
：
如因乙方原因导致工程延期、质量不合格等，甲方有权要求乙方承担违约责任。乙方应在接到甲方索赔通知后3个工作日内，按照甲方要求进行整改，直至达到合同要求。
第五条工程验收及保修
：
乙方完成施工后，应及时向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后3个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收合格证书。
：
乙方对施工项目提供保修服务，保修期限为工程验收合格之日起1年。保修期内，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应免费进行维修。
第六条违约责任
：
甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。甲方逾期支付工程款的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×%×逾期天数。
：
乙方未按合同约定完成施工进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。乙方未能在合同约定时间内完成工程的，应支付逾期完成违约金，违约金计算方式为：合同总价款×%×逾期天数。
第七条争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（或盖章）之日起生效，至工程保修期满之日终止。
，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
注意事项：
：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体的真实性。
：详细描述项目名称、地点、规模、工程内容和预算，为后续施工提供明确的依据。
：约定施工进度时间表和质量标准，确保工程按时按质完成。
：明确工程造价、预付款、进度款、质保金等支付细节，避免支付纠纷。
：约定工程变更的处理方式和索赔程序，保障双方权益。
：明确工程验收流程和保修期限，确保工程质量。
：约定违约责任和违约金计算方式，促使双方履行合同义务。
：约定争议解决方式，便于合同执行过程中出现问题时及时解决。
解决办法：
：在合同执行过程中，双方应保持沟通，对出现的问题进行友好协商，寻求最佳解决方案。
：如协商不成，可依据合同约定，向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。
关键词语的法律名词解释：
：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就园林景观施工项目所达成的具有法律效力的协议。
：指合同当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
：指合同当事人因违约行为所应承担的法律责任。
：指甲方在合同签订后，按照约定预先支付给乙方的部分工程款。
：指乙方为保证工程质量，在工程验收合格后，甲方预留的一定比例的工程款。
：指合同当事人对合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决的过程。
特殊应用场合及补充条款：
：乙方为知名园林景观设计公司，甲方希望保障设计作品的独特性和原创性。
“乙方保证其提供的园林景观设计方案是原创作品，未侵犯他人知识产权。若因乙方设计作品侵犯他人知识产权而引起纠纷，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。”
：甲方为政府机关或公共事业项目，需要遵守严格的环保和安全生产规定。
“乙方在施工过程中必须遵守我国环保和安全生产的相关法律法规，采取有效措施保护环境，确保施工安全。如有违反，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。”
：甲方为房地产开发商，希望乙方在施工过程中严格控制成本，确保项目利润。
“乙方应在不影响工程质量的前提下，合理控制成本，为甲方节省投资。若乙方通过优化施工方案为甲方节省成本，甲方将按照节省金额的10%给予乙方奖励。”
合同所需附件列表：