文档介绍:该【学校教室拆除装修合同3篇 】是由【知识海洋】上传分享,文档一共【52】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【学校教室拆除装修合同3篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方: XXX
乙 方: XXX
PERSONAL
RESUME
学校教室拆除装修合同
本合同目录一览
第一条 合同双方基本信息
学校名称及地址
施工单位名称及地址
联系人及联系方式
第二条 合同标的
教室拆除装修项目范围
项目地点
项目规模及面积
装修风格及要求
第三条 合同工期
拆除工期
装修工期
验收工期
第四条 工程款支付方式
预付款比例及支付时间
进度款支付比例及支付时间
结算款支付比例及支付时间
逾期付款违约责任
第五条 工程质量及验收标准
拆除工程质量标准
装修工程质量标准
验收标准及程序
返修及保修责任
第六条 施工现场管理
施工现场安全责任
施工现场环保要求
施工现场文明施工要求
施工现场协调及配合
第七条 保密条款
保密内容
保密期限
违约责任
第八条 违约责任
违约情形
违约责任承担方式
违约金计算方法
第九条 争议解决方式
争议解决方式选择
争议解决机构
争议解决程序
第十条 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
第十一条 合同解除及终止后的处理
合同解除后的工程款结算
合同终止后的工程款结算
工程资料及设备处理
第十二条 其他约定事项
风险承担
不可抗力
法律法规变更
合同附件
第十三条 合同份数及生效日期
合同份数
合同生效日期
合同附件生效日期
第十四条 合同附件
附件一:工程量清单
附件二:工程进度计划
附件三:施工图纸及技术要求
附件四:施工组织设计
附件五:合同签订双方授权委托书
附件六:其他相关文件
第一部分:合同如下:
第一条 合同双方基本信息
学校名称:中学
学校地址:市区路号
施工单位名称:装饰工程有限公司
施工单位地址:市区路号
联系人:
联系电话:138xxxx5678
第二条 合同标的
项目范围:中学教学楼内教室拆除及装修工程
项目地点:中学教学楼
项目规模及面积:拆除及装修面积共计2000平方米
装修风格及要求:现代简约风格,符合教育场所的使用需求
第三条 合同工期
拆除工期:30日历天
装修工期:60日历天
验收工期:10日历天
第四条 工程款支付方式
预付款比例:合同总价的30%,支付时间为合同签订后5日内
进度款支付比例:每月完成工程量的50%,每月支付一次
结算款支付比例:合同总价的20%,验收合格后支付
逾期付款违约责任:逾期付款每日按未付款额的千分之五支付违约金
第五条 工程质量及验收标准
拆除工程质量标准:符合国家相关拆除规范要求
装修工程质量标准:符合国家建筑装饰装修工程质量验收规范
验收标准及程序:按照国家建筑装饰装修工程质量验收规范进行验收
返修及保修责任:保修期为自验收合格之日起两年,期间因施工质量问题导致的损坏,由施工单位负责返修
第六条 施工现场管理
施工现场安全责任:施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全
施工现场环保要求:施工单位须遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响
施工现场文明施工要求:施工单位须遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁
施工现场协调及配合:施工单位与学校保持良好沟通,协调解决施工过程中的问题
第七条 保密条款
保密内容:本合同涉及的技术秘密、商业秘密及其他保密信息
保密期限:自合同签订之日起至合同终止后两年
违约责任:违反保密条款,泄露保密信息,承担相应的法律责任
第八条 违约责任
违约情形
施工单位未按合同约定的时间完成工程拆除或装修
施工单位施工质量不符合合同约定的标准
施工单位未按照合同要求进行施工现场管理
学校未按合同约定的时间支付工程款
学校违反合同约定,擅自改变工程范围或设计
违约责任承担方式
施工单位未按期完成工程,每逾期一日,应向学校支付合同总价款的千分之二的违约金
施工质量不合格,由施工单位无偿返工,直至合格;如返工后仍不合格,施工单位应退还已收工程款,并承担相应的损失赔偿
施工单位未进行施工现场管理,导致安全事故或环境污染,由施工单位承担全部责任
学校逾期支付工程款,每逾期一日,应向施工单位支付逾期付款金额的千分之二的违约金
学校擅自改变工程范围或设计,造成工程延误或额外费用,由学校自行承担
违约金计算方法
违约金的计算以合同总价款为基础,按日计算
第九条 争议解决方式
争议解决方式选择:双方发生争议时,应通过友好协商解决
争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决程序:双方应遵守人民法院的诉讼程序,依法提交相关证据,由法院审理并作出判决
第十条 合同生效及终止
合同生效条件:双方签订合同,并按照合同约定完成预付款支付
合同终止条件:合同约定的工期完成,工程验收合格,且工程款结算完毕
合同解除条件:发生不可抗力事件,导致合同无法履行;或一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施
第十一条 合同解除及终止后的处理
合同解除后的工程款结算:合同解除后,双方应按照已完成的工程量和约定的计价方式结算工程款
合同终止后的工程款结算:合同终止后,双方应按照合同约定的计价方式结算剩余的工程款
工程资料及设备处理:合同终止或解除后,双方应妥善处理工程资料和设备,不得擅自丢弃或损坏
第十二条 其他约定事项
风险承担:因不可抗力导致的工程延误或损失,双方各自承担
不可抗力:指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况
法律法规变更:如国家法律法规发生变更,双方应协商解决合同条款的调整问题
第十三条 合同份数及生效日期
合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力
合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效
第十四条 合同附件