文档介绍:该【铁路工程合同协议书样本 】是由【雨林小课堂】上传分享,文档一共【9】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【铁路工程合同协议书样本 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。铁路工程合同协议书样本
合同编号:__________
合同协议书
甲方:__________
乙方:__________
一、工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
工程内容:__________
工程规模:__________
工程投资估算:__________
二、合同金额
本合同的合同金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
乙方报价应包含工程全部内容的施工费用,包括人工、材料、设备、运输、临时设施、税费等所有直接和间接费用。
三、合同工期
合同工期自甲方书面通知乙方开工之日起至工程验收合格之日止。
乙方应按照约定的工期完成工程施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准
乙方应按照国家和行业标准进行施工,确保工程质量。
工程验收合格标准为:__________
五、乙方义务
乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程施工。
乙方应保证工程安全,严格按照安全生产法律法规和甲方要求进行施工。
乙方应按照约定支付税费、保险等费用。
六、甲方义务
甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款。
甲方应提供乙方施工所需的场地、资料、设备等条件。
甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批手续。
七、合同价款的支付与扣除
甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同价款。
乙方完成工程后,经甲方验收合格,甲方应在验收合格之日起____个工作日内向乙方支付合同价款。
乙方未按约定时间完成工程,甲方有权按约定扣除相应的违约金。
八、违约责任
乙方未按约定时间完成工程,甲方有权按约定扣除相应的违约金。
甲方未按约定时间支付合同价款,乙方有权按约定要求甲方支付逾期付款违约金。
因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等费用,并支付相应违约金。
九、争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格之日止。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 工程量清单
3. 安全生产管理制度
4. 工程验收标准
5. 税务发票
6. 保险单据
7. 工程进度计划
8. 付款凭证
9. 变更订单
10. 双方签订的补充协议
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按约定时间完成工程,视为违约。
2. 甲方未按约定时间支付合同价款,视为违约。
3. 乙方工程质量不符合约定,视为违约。
4. 乙方未按约定保证工程安全,视为违约。
5. 甲方未按约定提供施工条件,视为违约。
6. 双方未按约定协商解决争议,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 甲方:指承担铁路工程项目的法人或其他组织。
2. 乙方:指承担铁路工程施工的法人或其他组织。
3. 合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的金额。
4. 违约金:指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。
5. 工程验收合格:指工程满足设计文件、技术规范和验收标准的要求。
6. 安全生产:指在工程施工过程中,采取措施保障人身和财产安全。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
解决办法:按照合同约定扣除相应违约金,协商确定合理的工程进度计划。
2. 工程质量问题:
解决办法:乙方负责返工、维修,并支付相应违约金。
3. 付款延误:
解决办法:按照合同约定扣除相应违约金,甲方按时支付合同价款。
4. 安全事故:
解决办法:立即启动应急预案,乙方承担安全事故责任。
5. 争议解决:
解决办法:协商解决不成,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 铁路工程建设单位与施工单位之间的合同。
2. 适用于各类铁路工程,包括新建、改建、扩建等。
3. 用于规范双方在工程实施过程中的权利和义务。
5. 双方签订补充协议,调整合同内容。
合同编号:__________
合同协议书
合同甲方:
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
电子邮箱:________________
合同乙方:
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
电子邮箱:________________
鉴于甲方为铁路工程的业主,乙方为具有相关资质和经验的施工单位,双方为促进铁路工程的建设,经充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
工程名称:________________铁路工程
工程地点:________________
工程内容:________________
工程规模:________________
工程投资估算:________________
第二条 合同价格
本合同的合同价格为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
合同价格包括:工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务等费用。
合同价格支付方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款。
(2)工程进度达到合同约定的比例后,甲方再支付相应比例的工程款。
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同金额的80%。
(4)质保期满且无质量问题后,甲方支付乙方合同金额的10%。
第三条 工程质量
乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工,确保工程质量达到国家标准和行业规范的要求。
乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程的安全、可靠和功能性。
乙方应承担因施工原因导致的工程质量问题的一切责任,并负责及时整改。
第四条 工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程施工,确保工程按时交付。
乙方应定期向甲方报告工程进度,如有特殊情况导致工期延误,乙方应提前向甲方申请延期,并征得甲方同意。
乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的,应按照甲方要求支付逾期交付违约金。
第五条 技术支持和培训
乙方应提供技术支持,确保甲方在工程施工过程中和验收后的技术问题得到及时解决。
乙方应对甲方人员进行培训,确保甲方人员能够熟练操作和维护工程设备。
培训时间和地点由双方协商确定。
第六条 保修和质保期服务
乙方应按照合同约定提供质保期服务,确保工程在质保期内正常运行。
质保期自工程验收合格之日起计算,为期______年。
质保期内,乙方应对工程出现的质量问题负责修复,并承担相应费用。
第七条 违约责任
乙方未按照合同约定完成工程施工的,应向甲方支付逾期交付违约金,违约金计算方式为:逾期交付部分工程款的______%。
乙方未按照合同约定保证工程质量的,应承担相应修复费用,并支付甲方损失赔偿金。
甲方未按照合同约定支付工程款的,应承担逾期付款的利息,利息计算方式为:同期银行贷款利率的两倍。
第八条 争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条 其他约定
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:________________
一、附件列表:
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 工程量清单
4. 材料设备采购清单
5. 施工组织设计
6. 验收标准和方法
7. 培训资料
8. 质保服务协议
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按照合同约定完成工程施工,认定标准为实际完成工程量与合同约定工程量不符。
2. 乙方未按照合同约定保证工程质量,认定标准为工程质量不符合国家标准和行业规范。
3. 甲方未按照合同约定支付工程款,认定标准为逾期支付工程款超过合同约定的期限。
三、法律名词及解释:
1. 铁路工程:指新建、改建、扩建铁路线路、车站、桥梁、隧道、通信、信号等基础设施的项目。
2. 合同金额:指合同双方约定的完成合同工程所需支付的金额。
3. 质保期:指合同双方约定的工程验收合格后,乙方对工程提供保修服务的期限。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:协商调整施工计划,必要时甲方同意延期。
2. 工程质量问题:乙方负责整改,必要时支付赔偿金。
3. 支付纠纷:双方协商解决,无法解决的可以依法申请仲裁或诉讼。
五、所有应用场景:
1. 铁路建设企业与施工单位之间的工程承包。
2. 施工单位与材料设备供应商之间的采购合同。
3. 施工单位与技术培训提供者之间的培训服务合同。
4. 工程质量保修和质保期服务合同。