文档介绍：该【杭州市办公室装修工程施工合同 】是由【WonderW】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【杭州市办公室装修工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。杭州市办公室装修工程施工合同
合同编号：__________
甲方（委托方）：__________
地址：_________________
联系人：_____________
联系电话：____________
乙方（承包方）：__________
地址：_________________
联系人：_____________
联系电话：____________
第一条工程概况
：杭州市办公室装修工程施工项目
：_________________
：_______平方米
（1）室内装修：地面、墙面、天花板的装饰、装修；
（2）水电安装：强弱电、给排水、消防系统安装；
（3）空调系统安装；
（4）办公家具及设备安装；
（5）其他甲方指定的工程内容。
第二条工程期限
：____年____月____日
：____年____月____日
：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担乙方因此产生的合理费用；如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程费用
：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元
：
（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价款的____%；
（2）进度款：工程进度达到____%时，甲方支付给乙方合同总价款的____%；
（3）验收合格款：工程验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款的____%；
（4）质保金：工程验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款的____%，作为工程质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方退还乙方质保金。
第四条工程质量及验收
、行业标准及甲方要求，确保工程质量；
：按照双方约定的施工图纸、施工规范、质量标准进行验收；
：乙方完成工程后，向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收；
，双方签订工程验收合格证书，甲方支付验收合格款；
，乙方应根据甲方提出的整改意见进行整改，直至验收合格。
第五条甲方权利和义务
；
，对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求；
，提供必要的施工条件；
。
第六条乙方权利和义务
，确保工程质量；
，不得使用假冒伪劣材料；
，对施工人员进行安全培训；
，对工程质量进行保修期内保修。
第七条违约责任
，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任；
，应按照____%的利率支付逾期付款违约金；
，应按照____%的利率支付逾期完工违约金。
第八条争议解决
，应通过友好协商解决；
，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定
，确保合同的合法、合规；
（或盖章）之日起生效，有效期为____年；
，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
注意事项：
：在签订合同前，需核实甲乙双方的主体资格，包括但不限于营业执照、资质证书等，确保合同主体合法有效。
法律名词解释：主体资格，指的是合同各方作为法律主体，具有法律规定的权利能力和行为能力，可以独立承担法律责任的能力。
：合同中应明确工程的详细内容和范围，避免因理解不一致产生纠纷。
法律名词解释：合同内容，是指合同各方在合同中所约定的具体条款和条件，包括合同标的、数量、质量、价格、履行期限等。
：合同中应明确工程期限和延期条件，以及延期导致的违约责任。
法律名词解释：工程期限，是指合同中约定的完成工程的时间限制；延期条件，是指在特定情况下导致工程无法按期完成的原因；违约责任，是指合同一方未履行合同义务所应承担的法律后果。
：合同中应详细约定工程款项的支付方式、时间和比例，确保工程进度与款项支付相匹配。
法律名词解释：预付款，是指在合同签订后，甲方提前支付给乙方的一部分工程款项；进度款，是指根据工程进度，甲方按比例支付给乙方的工程款项。
：合同中应明确工程质量标准和验收程序，确保工程质量符合约定。
法律名词解释：工程质量，是指工程满足设计要求和使用功能的能力；验收程序，是指对工程质量进行检查、评价的过程。
：合同中应明确双方违约责任，包括逾期付款、逾期完工等违约行为所应承担的违约金等。
法律名词解释：违约金，是指合同一方违约时，按照合同约定应支付给对方的赔偿金。
解决办法：
：双方在发生争议时，应通过友好协商，达成一致意见。
：如协商无果，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
法律名词解释：诉讼，是指合同双方因合同争议无法协商解决时，向法院提起的法律程序，通过法院判决来维护自身合法权益。
特殊应用场合及合同补充条款：
：办公室装修涉及高科技企业，需要特别注意电磁兼容性和数据安全。
在施工过程中，乙方应确保所有强弱电布线符合国家相关电磁兼容性标准；
乙方应使用符合国家安全标准的数据线缆和设备，保障甲方数据传输的安全；
工程完成后，乙方需提供电磁兼容性检测报告，确保装修后环境符合甲方要求。
：办公室装修位于商业综合体，需要考虑周边商家和消费者的便利性。
乙方应合理安排施工时间，避免在商业高峰期进行嘈杂作业；
乙方应确保施工垃圾及时清理，不影响商业综合体环境；
乙方应设置明显的施工指示牌，提醒周边商家和消费者注意安全。
：办公室装修涉及环保要求，需要使用绿色环保材料。
乙方必须使用符合国家环保标准的装修材料；
乙方应定期进行空气质量检测，确保装修后室内环境达到环保要求；
乙方应提供所有材料的环保认证文件，以供甲方审查。
合同所需附件列表：
：工程详细设计图纸及施工方案
：乙方资质证书及营业执照复印件
：甲方授权代表身份证明文件
：电磁兼容性检测报告（如有）
：环保材料认证文件
：施工安全协议
：工程质量保修书
：双方签字的合同补充协议（如有）