文档介绍：该【重庆市工程施工合同模板】是由【379266576】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【重庆市工程施工合同模板】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。重庆市工程施工合同模板
合同编号：__________
第一条工程概况
：_______
：_______
：_______
：_______
：_______
第二条工程承包范围
，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
、技术规范及标准进行施工。
、设备、人员等资源的采购和管理。
第三条工程期限
：_______
：_______
：_______个月
，双方协商一致后，可适当延长工期。
第四条工程价款
（大写：_______元整），包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等。
，并按照实际完成工程量进行进度款支付。
，甲方应在_______日内支付剩余工程款。
第五条质量保证
。
，承包方应提供_______个月的质保期。
，承包方应在接到甲方通知后_______日内进行修复。
第六条安全生产
，确保施工现场的安全。
，对施工现场进行安全管理。
，发现问题及时整改。
第七条违约责任
，应承担相应的违约责任。
，乙方应按照_______的标准向甲方支付违约金。
，甲方应按照_______的标准向乙方支付违约金。
第八条争议解决
，应通过友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定
。
，甲乙双方各执一份。
，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
签订日期：_______年_______月_______日
注意事项：
：确保合同有一个唯一的编号，以便于管理和追溯。
：明确工程名称、地点、内容、规模和质量标准，避免歧义。
：详细列明承包方的工作范围和责任，防止责任不清。
：明确开工日期、竣工日期和总工期，以及不可抗力情况下的延期条款。
：确认合同总价、付款方式、进度款支付和质保金支付等细节。
：明确工程质量标准、质保期限和维修责任。
：强调安全生产责任和安全管理制度，确保施工安全。
：明确违约行为和相应的违约金计算方式。
：约定争议解决方式，通常是先协商，再诉讼。
解决办法：
：在争议发生时，双方应通过友好协商来解决问题。
：若合同中有未尽事宜，双方可以通过签订补充协议来明确。
：如协商不成，可按照合同约定向人民法院提起诉讼。
关键词语的法律名词解释：
：指委托他人完成某项工作或提供某种服务的合同当事人，又称委托人。
：指接受他人委托完成某项工作或提供某种服务的合同当事人，又称受托人。
：指在合同履行过程中，发生的无法预见、无法克服且对双方当事人产生重大影响的客观情况。
：指合同当事人因违反合同义务而应承担的民事责任。
：指承包方在工程验收合格后，对工程质量承担保修义务的期限。
：指合同当事人之间因合同履行产生的意见分歧或纠纷。
：指在原合同基础上，对合同内容进行补充的书面协议。
：指合同当事人将争议提交法院审理，通过法院判决来解决争议的方式。
哎呀，这个重庆市工程施工合同模板真是挺全面的，不过咱们在实际应用中可能会遇到一些特殊情况，咱们来聊聊几个可能用得上的场合，以及对应的补充条款吧。
特殊情况一：老旧小区改造工程
增加补充条款：鉴于老旧小区的特殊性，双方同意在施工过程中，如遇有历史建筑、文化遗产等特殊情况，应采取必要的保护措施，并按照相关法规执行。若因此导致工程延期或增加费用，双方协商解决。
特殊情况二：环保要求严格的区域施工
增加补充条款：考虑到项目位于环保要求严格的区域，双方同意在施工过程中严格遵守环保法规，对于噪音、扬尘等污染采取有效控制措施。如有违反，乙方应承担相应的环保责任和罚款。
特殊情况三：跨区域协作工程
增加补充条款：由于工程可能涉及跨区域协作，双方同意设立专门的协调小组，负责协调各地区相关部门的沟通与配合。若因跨区域协作问题导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。
特殊情况四：特殊季节施工
增加补充条款：考虑到工程可能需要在雨季或冬季等特殊季节进行，双方同意制定相应的施工计划和防护措施，确保工程顺利进行。若特殊季节影响施工进度，双方协商合理调整工期。
合同所需要的附件列表：

记得哦，这些附件都是为了让工程更顺利、更合规，咱们一项一项准备好，合作起来才会更顺畅！