文档介绍：该【版电焊施工合同样本 】是由【379266576】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【版电焊施工合同样本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。版电焊施工合同样本
合同编号：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
一、工程概况
：__________
：__________
：乙方按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成电焊施工工程。
：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同金额
、质量和标准完成施工，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
，向甲方提交详细的工程预算书。预算书经甲方审核确认后，作为支付工程款的依据。
：按工程进度分期支付。具体支付方式如下：
（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；
（2）乙方完成合同约定的工程量后，甲方支付合同总价款的____%；
（3）乙方完成全部工程并通过验收后，甲方支付剩余的合同总价款。
三、工程质量及验收
、规范和标准进行施工，确保工程质量。
，向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告等。
，组织专家进行验收。验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方相应的工程款项。
，乙方应在____个工作日内进行整改。整改合格后，重新进行验收。如整改仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、安全生产
，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
，对施工现场进行严格管理，确保施工安全。
，为施工人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方承担。
五、保密条款
、技术秘密等，应予以严格保密。
，至合同履行完毕之日止。
六、违约责任
，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
，每逾期一日，应支付合同总价款__%的违约金。
，每逾期一日，应支付合同总价款__%的违约金。
七、争议解决
，应通过友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
，甲乙双方各执一份。
（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：____年__月__日
注意事项：
：合同中应明确甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话，以确保合同义务的履行和责任的追究。
关键词语法律名词解释：
合同主体：指参与合同关系的各方，包括自然人、法人或其他组织。
：合同中应详细描述工程名称、地点、内容和期限，以界定工程范围和施工要求。
关键词语法律名词解释：
工程内容：指合同约定的具体施工任务和施工标准。
：合同中应明确合同总价款、预付款比例、分期支付的比例和时间，以及验收合格后的尾款支付。
关键词语法律名词解释：
预付款：合同签订后，甲方提前支付给乙方的部分款项，作为工程进展的启动资金。
分期支付：按照工程进度将合同总价款分为几个阶段支付。
：合同中应明确乙方需提交的施工资料、验收标准和不合格的处理方式。
关键词语法律名词解释：
验收：指对施工完成的工程进行的质量检查和评定，以确定是否符合合同要求。
：合同中应明确乙方在施工过程中的安全生产责任和保险要求。
关键词语法律名词解释：
安全生产责任：指乙方在施工过程中对施工现场安全和员工安全所承担的法律义务。
：合同中应明确双方对商业秘密和技术秘密的保密义务和期限。
关键词语法律名词解释：
商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
解决办法：
：合同中应明确双方违约的责任和违约金计算方式，以便在发生违约时能够进行有效的责任追究。
关键词语法律名词解释：
违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。
：合同中应约定争议解决的途径，如友好协商或诉讼，以及诉讼管辖法院。
关键词语法律名词解释：
诉讼管辖法院：指合同争议提起诉讼时，有管辖权的法院，通常为合同签订地人民法院。
场合一：在施工过程中，可能会因为天气等不可抗力因素导致施工延期。
补充条款：
“我们知道天有不测风云，如果因为下雨、下雪或者其他不可抗力的原因导致施工不得不停下来，双方都得多一点理解。这种情况下，我们可以协商适当延长施工期限，而且不会因此罚你们的钱哦。”
场合二：在施工期间，甲方可能需要乙方对某些施工细节进行变更。
补充条款：
“如果在施工中，甲方突然有了新的想法或者需要做一些调整，别担心，咱们可以一起商量。但是，如果有额外的材料或者工时费用，咱们也要事先说好，看看怎么合理分担。”
场合三：乙方可能需要甲方提供施工所需的某些特殊材料或设备。
补充条款：
“有些施工项目可能需要一些特别的材料或者设备，如果乙方需要甲方提供这些，咱们得提前商量好。甲方得保证提供的材料或设备符合施工要求，如果不符合，乙方可以要求甲方更换或者补偿。”
场合四：合同执行期间，乙方可能需要招聘临时工以满足施工需求。
补充条款：
“施工高峰期可能需要更多的小伙伴来帮忙，乙方可以招聘一些临时工。但是，乙方向甲方保证，这些临时工都经过了专业的培训，有相应的技能和资格证书，确保施工质量和安全。”
合同所需附件列表：