文档介绍：该【建设工程施工合同书综合单价2025年通用 】是由【min】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程施工合同书综合单价2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同书综合单价2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
业主方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程结构
3. 工程施工内容
施工范围
施工内容
施工工艺
4. 工程施工工期
工期约定
工期调整
工期延误责任
5. 工程造价
工程预算
综合单价
工程结算
付款方式
6. 材料设备供应
材料设备采购
材料设备质量要求
材料设备验收
材料设备保管
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场文明施工
施工现场环保
8. 施工质量保证
质量要求
质量检验
质量责任
9. 保修义务
保修期限
保修范围
保修责任
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
11. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同生效日期
合同终止条件
合同终止日期
14. 其他约定事项
不可抗力
合同附件
合同解释权
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
施工方基本信息
施工方名称：_______
施工方地址：_______
施工方法定代表人：_______
施工方联系电话：_______
施工方开户银行：_______
施工方银行账号：_______
业主方基本信息
业主方名称：_______
业主方地址：_______
业主方法定代表人：_______
业主方联系电话：_______
业主方开户银行：_______
业主方银行账号：_______
第二条 工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程规模：_______
工程结构：_______
第三条 工程施工内容
施工范围：_______
施工内容：_______
施工工艺：_______
第四条 工程施工工期
工期约定：_______
工期调整：_______
工期延误责任：_______
第五条 工程造价
工程预算：_______
综合单价：_______
工程结算：_______
付款方式：_______
第六条 材料设备供应
材料设备采购：_______
材料设备质量要求：_______
材料设备验收：_______
材料设备保管：_______
第七条 施工现场管理
施工现场布置：_______
施工现场安全：_______
施工现场文明施工：_______
施工现场环保：_______
第八条 施工质量保证
质量要求：本工程施工质量必须符合国家现行有关施工质量标准及设计要求，确保工程质量达到优良等级。
质量检验：施工过程中，施工方应按照国家有关质量检验规定进行自检，并接受业主方或其委托的第三方质量检验机构的检验。
质量责任：施工方对施工过程中的质量问题承担全部责任，包括但不限于返工、修理、拆除重建等费用。
第九条 保修义务
保修期限：自竣工验收合格之日起，本工程质量保修期为_______年。
保修范围：本工程质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、上下水管线的安装工程等。
保修责任：在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，施工方应负责修复，并承担由此产生的全部费用。
第十条 违约责任
违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不及时、违反合同约定等。
违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。
违约赔偿：违约金和赔偿损失的计算方法应按照合同约定执行，如无约定，则按照相关法律法规执行。
第十一条 合同解除
合同解除条件：包括但不限于一方违约达到合同约定的严重程度、不可抗力事件导致合同无法履行等。
合同解除程序：任何一方提出解除合同时，应提前_______日书面通知对方，并说明解除合同的理由。
第十二条 争议解决
争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。
争议解决机构：仲裁委员会名称：_______
争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。
第十三条 合同生效与终止
合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同生效日期：_______年_______月_______日
合同终止条件：包括但不限于工程竣工验收合格、合同约定的工期届满、双方协商一致解除合同等。
合同终止日期：_______年_______月_______日
第十四条 其他约定事项
不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方可根据实际情况协商解决。
合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、技术规范等。
合同解释权：本合同的解释权归合同双方共同所有。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方概念界定
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同或单独邀请，参与合同相关活动或提供服务的独立第三方机构或个人。
第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。
第二条 第三方介入的适用范围
第三方介入适用于合同履行过程中的质量监督、进度控制、技术咨询、风险评估、争议解决等环节。
第三方介入的具体范围和内容，应在合同中明确约定。
第三条 第三方责任限额
第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的违约行为，应承担相应的违约责任。
第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定，并在合同中明确约定。
第三方责任限额不得超过合同总价的_______%。
第四条 第三方介入的程序
甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项，并邀请第三方参与。
第三方接到邀请后，应在_______日内确认是否接受邀请，并提交相关资质证明材料。
甲乙双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体内容和责任。
第五条 第三方权利与义务
根据合同约定，获取必要的信息和资料；
按照合同约定，独立开展相关工作；
要求甲乙双方提供必要的协助和支持。
按照合同约定，履行相关职责；
保证工作质量，避免因自身原因导致的违约行为；
及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。
第六条 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不得干预甲乙双方的合同履行。
第三方在合同履行过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。
第三方与其他各方的责任划分，应按照合同约定和法律法规执行。
第七条 第三方介入的费用
第三方介入的费用，包括但不限于咨询费、服务费、检测费等，应在合同中明确约定。
第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体承担比例根据合同约定执行。
第八条 第三方介入的争议解决
第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。
第九条 第三方介入的终止