文档介绍:该【建设工程施工合同书由哪三部分组成2025年通用 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【15】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【建设工程施工合同书由哪三部分组成2025年通用 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同书由哪三部分组成2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
招标方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程总投资
3. 施工内容
施工范围
施工期限
施工质量标准
施工安全要求
4. 合同价款
工程合同价款
付款方式
付款节点
付款条件
5. 施工进度
施工进度计划
进度调整
迟工责任
6. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
技术规范要求
图纸修改与补充
7. 材料设备
材料设备供应
材料设备质量要求
材料设备验收
8. 施工安全与环境保护
施工安全责任
环境保护要求
应急预案
9. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更与解除程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿计算
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 其他约定
合同附件
通知送达方式
合同解释
14. 合同附件清单
第一部分:合同如下:
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
施工方名称:建筑工程有限公司
施工方法定代表人:
施工方注册地址:省市区路号
招标方基本信息
招标方名称:房地产开发有限公司
招标方法定代表人:
招标方注册地址:省市区路号
2. 工程概况
工程名称:住宅小区项目
工程地点:省市区街道
工程规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米
工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库
工程总投资:人民币叁亿元整
3. 施工内容
施工范围:包括住宅楼、商业楼、地下车库的土建、安装、装饰装修等全部工程内容
施工期限:自合同签订之日起至2027年12月31日止
施工安全要求:严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全
4. 合同价款
工程合同价款:人民币叁亿元整,大写:叁亿元整
付款方式:分阶段付款,按工程进度及验收合格后支付
付款节点:开工前支付合同总价款的10%,主体结构封顶支付30%,竣工验收合格支付50%,保修期满支付10%
付款条件:以工程进度及验收合格为前提,提供相关证明文件
5. 施工进度
施工进度计划:详见附件《施工进度计划表》
进度调整:因不可抗力、设计变更、材料设备供应等原因导致工期延误的,经双方协商一致后可调整施工进度
迟工责任:因施工方原因导致工期延误的,应承担相应责任,并赔偿招标方因此遭受的损失
6. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供:招标方负责提供完整的施工图纸,施工方在收到图纸后应及时进行审核
技术规范要求:施工方应严格按照国家及行业标准、设计图纸及施工技术规范进行施工
图纸修改与补充:如遇图纸修改或补充,招标方应在施工前及时通知施工方,施工方应予以配合
7. 材料设备
材料设备供应:招标方负责提供主要材料及设备的采购、运输、验收等工作,施工方负责施工过程中的材料设备管理及使用
材料设备质量要求:材料设备应满足设计要求,符合国家及行业标准,确保工程质量
材料设备验收:施工方应在材料设备进场时进行验收,合格后方可使用
8. 施工安全与环境保护
施工安全责任
施工方应建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施,确保施工安全
施工方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识
施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,严格执行施工现场安全操作规程
环境保护要求
施工方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施防治环境污染
施工方应做好施工现场的噪音、粉尘、废水等污染物的控制工作
施工方应配合相关部门进行环境监测,确保环境质量达标
应急预案
施工方应制定施工安全事故应急预案,明确事故报告、救援、处理程序
施工方应定期组织应急演练,提高应急处置能力
发生安全事故时,施工方应立即启动应急预案,及时报告并采取有效措施
9. 合同变更与解除
合同变更条件
因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因,需对合同内容进行变更的
双方协商一致,认为变更合同对双方均有利的
合同解除条件
因一方违约,导致合同无法履行的
因不可抗力,导致合同无法履行的
合同变更与解除程序
合同变更需经双方书面同意,并签订变更协议
合同解除需书面通知对方,并说明解除原因
10. 违约责任
违约情形
未按合同约定履行施工义务的
迟工、质量不合格、安全事故等
未按合同约定支付工程款的
违约责任承担
违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失
违约方应承担违约金,违约金数额由双方协商确定
违约赔偿计算
违约赔偿按实际损失计算,包括直接损失和间接损失
违约赔偿金额不得超过合同总价款的20%
11. 争议解决
争议解决方式
双方协商解决
争议提交仲裁机构仲裁
争议提交人民法院诉讼
争议解决程序
双方应在争议发生后30日内协商解决
协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或人民法院诉讼
争议解决地点
争议解决地点为合同签订地所在地的仲裁机构或人民法院
12. 合同生效与终止
合同生效条件
双方签字盖章
合同签订手续齐全
合同终止条件
合同约定的工期结束
合同解除
合同因其他原因终止
合同终止程序
双方应签订合同终止协议
合同终止后,双方应进行工程结算
13. 其他约定
合同附件
附件一:施工图纸
附件二:施工进度计划表
附件三:施工安全责任书
通知送达方式
通知应以书面形式发送,自发送之日起视为送达
通知发送地址为合同双方提供的地址
合同解释
本合同未尽事宜,由双方协商解决
本合同解释权归双方共同所有
14. 合同附件清单
附件一:施工图纸
附件二:施工进度计划表
附件三:施工安全责任书
第二部分:第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方概念
第三方是指在合同执行过程中,为提供专业服务、监督管理或协助合同履行而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询顾问等。
第三方责任
第三方在合同执行过程中应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,对其提供的服务或监督工作负责。
第三方权利
第三方有权根据合同约定和委托范围,独立开展工作,获取必要的资料和协助。