文档介绍：该【建设工程施工及包销合同书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程施工及包销合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工及包销合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
双方名称
双方地址
双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目总投资
3. 施工内容
施工范围
施工标准
施工进度
4. 包销内容
包销范围
包销价格
包销期限
5. 工程款支付
付款方式
付款进度
付款条件
6. 交工验收
验收标准
验收程序
验收时间
7. 质量保证
质量标准
质量保证期
质量责任
8. 保修责任
保修范围
保修期限
保修费用
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约处理
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同解除
解除条件
解除程序
解除责任
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 其他约定
不可抗力
通知与送达
合同附件
14. 合同签署与生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
双方名称
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
双方联系方式
甲方联系人：[甲方联系人姓名]
甲方联系电话：[甲方联系电话]
乙方联系人：[乙方联系人姓名]
乙方联系电话：[乙方联系电话]
2. 项目概况
项目名称
项目全称：[项目全称]
项目地点
项目具体地址：[项目具体地址]
项目规模
土地面积：[项目占地面积]
建筑面积：[项目建筑面积]
项目总投资
总投资金额：[项目总投资金额]
3. 施工内容
施工范围
土建工程：[土建工程内容]
安装工程：[安装工程内容]
装修工程：[装修工程内容]
施工标准
国家及行业标准：[适用标准名称及编号]
甲方要求：[甲方特殊要求]
施工进度
总工期：[总工期天数]
关键节点工期：[关键节点工期及要求]
4. 包销内容
包销范围
包销材料：[包销材料清单及规格型号]
包销设备：[包销设备清单及型号规格]
包销价格
材料价格：[材料单价及总价]
设备价格：[设备单价及总价]
包销期限
材料供应期限：[材料供应期限]
设备供应期限：[设备供应期限]
5. 工程款支付
付款方式
预付款：[预付款比例及金额]
进度款：[进度款支付比例及节点]
结算款：[结算款支付比例及条件]
付款进度
预付款支付时间：[预付款支付时间]
进度款支付时间：[进度款支付时间]
结算款支付时间：[结算款支付时间]
付款条件
预付款支付条件：[预付款支付条件]
进度款支付条件：[进度款支付条件]
结算款支付条件：[结算款支付条件]
6. 交工验收
验收标准
国家及行业标准：[适用标准名称及编号]
甲方要求：[甲方特殊要求]
验收程序
验收申请：[验收申请流程及时间]
验收组织：[验收组织机构及人员]
验收结果：[验收结果认定及处理]
验收时间
验收完成时间：[验收完成时间]
验收延期：[验收延期处理]
8. 质量保证
质量标准
材料质量：[材料质量标准及检测要求]
施工质量：[施工质量标准及检测要求]
验收质量：[验收质量标准及检测要求]
质量保证期
材料保证期：[材料保证期时长]
施工保证期：[施工保证期时长]
验收保证期：[验收保证期时长]
质量责任
乙方责任：[乙方在质量保证期内应承担的责任]
甲方责任：[甲方在质量保证期内应承担的责任]
质量问题处理：[质量问题发现、报告、处理流程]
9. 保修责任
保修范围
保修项目：[保修项目清单]
保修期限：[保修期限时长]
保修期限
保修起始时间：[保修起始时间]
保修终止时间：[保修终止时间]
保修费用
保修费用承担：[保修费用承担方]
保修费用支付：[保修费用支付方式及时间]
10. 违约责任
违约情形
甲方违约：[甲方可能出现的违约情形]
乙方违约：[乙方可能出现的违约情形]
违约责任
甲方违约责任：[甲方违约应承担的责任]
乙方违约责任：[乙方违约应承担的责任]
违约处理
违约通知：[违约通知方式及时间]
违约处理方式：[违约处理的具体措施]
11. 争议解决
争议解决方式
协商解决：[协商解决流程及期限]
仲裁解决：[仲裁机构及仲裁规则]
争议解决机构
仲裁机构：[仲裁机构名称及地址]
诉讼法院：[诉讼法院名称及地址]
争议解决程序
协商程序：[协商程序的具体步骤]
仲裁程序：[仲裁程序的具体步骤]
诉讼程序：[诉讼程序的具体步骤]
12. 合同解除
解除条件
甲方解除条件：[甲方可以解除合同的条件]
乙方解除条件：[乙方可以解除合同的条件]
解除程序
解除通知：[解除通知方式及时间]
解除确认：[解除确认流程及时间]
解除责任
甲方解除责任：[甲方解除合同应承担的责任]
乙方解除责任：[乙方解除合同应承担的责任]
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同签署：[合同签署条件]
相关文件完备：[合同生效所需文件完备条件]
合同终止条件
合同履行完毕：[合同终止条件之一]
合同解除：[合同终止条件之二]
合同终止程序
终止通知：[合同终止通知方式及时间]
终止确认：[合同终止确认流程及时间]
14. 其他约定
不可抗力
不可抗力事件：[不可抗力事件定义]
不可抗力处理：[不可抗力事件发生后的处理措施]
通知与送达
通知方式：[通知方式及要求]
送达地址：[双方送达地址及联系方式]
合同附件
附件清单：[合同附件清单]
附件内容：[合同附件具体内容]