文档介绍：该【对外建设工程施工合同书示例2025年通用 】是由【min】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【对外建设工程施工合同书示例2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
对外建设工程施工合同书示例2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方的基本信息
合同双方名称及地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程工期
3. 合同价款及支付方式
合同价款总额
合同价款组成
合同价款支付方式
预付款及进度款支付比例
结算及竣工结算
4. 工程施工
施工图纸及技术要求
施工组织设计
施工进度安排
施工质量要求
施工安全措施
施工现场管理
5. 工程变更
工程变更的范围
工程变更的程序
工程变更的价款调整
6. 工程验收
验收程序
验收标准
验收结果及处理
7. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
9. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
10. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后的处理
11. 合同生效
合同生效条件
合同生效日期
12. 合同附件
附件一：施工图纸及技术要求
附件二：施工组织设计
附件三：其他相关文件
13. 其他约定事项
保密条款
不可抗力条款
其他约定事项
14. 合同签署
合同签署时间
合同签署地点
合同签署人
第一部分：合同如下：
1. 合同双方的基本信息
合同双方名称及地址
甲方名称：房地产开发有限公司
甲方地址：市区街道号
乙方名称：建筑集团有限公司
乙方地址：市区街道号
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
甲方联系电话：0215678
乙方联系电话：02187654321
2. 工程概况
工程名称
工程名称：住宅小区建设项目
工程地点
工程地点：市区街道
工程规模
占地面积：10000平方米
建筑面积：20000平方米
工程类型
住宅楼
工程工期
合同工期：24个月
3. 合同价款及支付方式
合同价款总额
合同价款总额：人民币壹仟万元整
合同价款组成
土建工程费：人民币捌佰万元整
安装工程费：人民币贰佰万元整
其他费用：人民币捌拾万元整
合同价款支付方式
预付款：合同签订后10个工作日内支付合同价款的10%
进度款：按照工程进度分期支付，每完成工程量的20%支付相应款项
结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付合同价款的50%
竣工结算款：竣工结算审核合格后30个工作日内支付合同价款的30%
保修金：合同价款的5%，保修期满后无质量问题无息退还
4. 工程施工
施工图纸及技术要求
乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工
乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准
施工组织设计
乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工组织设计
施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等
施工进度安排
乙方应按照施工组织设计中的进度计划进行施工
甲方有权要求乙方加快施工进度，乙方应予以配合
施工质量要求
乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量
甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合
施工安全措施
乙方应制定安全施工措施，确保施工安全
甲方有权对施工安全进行监督检查，乙方应予以配合
施工现场管理
乙方应负责施工现场的管理，确保现场整洁、有序
甲方有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合
5. 工程变更
工程变更的范围
工程变更包括设计变更、工程量变更、施工条件变更等
工程变更的程序
乙方提出变更申请，经甲方审核同意后，双方签订变更协议
变更协议应明确变更内容、变更原因、变更价款等
工程变更的价款调整
工程变更的价款调整应按照市场行情和工程实际情况进行
6. 工程验收
验收程序
乙方完成工程后，应向甲方提交竣工验收申请
甲方组织有关单位对工程进行验收
验收标准
工程质量应符合国家及行业相关标准
工程功能应符合设计要求
验收结果及处理
验收合格，甲方应在验收合格之日起10个工作日内支付结算款
验收不合格，乙方应在接到验收不合格通知之日起15个工作日内进行整改，整改后重新进行验收
8. 争议解决
争议解决方式
合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议
如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决机构
双方同意将争议提交至市仲裁委员会仲裁
仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁
争议解决程序
任何一方提出仲裁申请时，应向仲裁委员会提交书面仲裁申请书
仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起15个工作日内组成仲裁庭
仲裁庭应在组成后30个工作日内作出仲裁裁决
9. 合同解除
合同解除条件
甲方或乙方违约，经对方书面通知后，违约方未在30日内纠正的
因不可抗力导致合同无法继续履行
合同解除程序
任何一方提出解除合同时，应提前30日以书面形式通知对方
双方应在接到解除合同通知之日起15个工作日内达成解除协议
合同解除后的处理
合同解除后，双方应按照约定进行工程结算
双方应将已完成的工程交付对方使用，并承担相应的责任
10. 合同终止
合同终止条件
合同约定的工期届满，工程竣工验收合格
双方协商一致，决定终止合同
合同终止程序
双方应在合同终止前30日书面通知对方
双方应在合同终止后10个工作日内进行工程结算
合同终止后的处理
双方应将已完成的工程交付对方使用，并承担相应的责任
双方应在合同终止后15个工作日内办理合同终止手续
11. 合同生效
合同生效条件
双方签字盖章
合同内容符合法律法规的规定
合同生效日期
合同自双方签字盖章之日起生效
12. 合同附件
附件一：施工图纸及技术要求
附件二：施工组织设计
附件三：其他相关文件
13. 其他约定事项
保密条款