文档介绍：该【基础劳务分包合同书范本(2025版) 】是由【min】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【基础劳务分包合同书范本(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
基础劳务分包合同书范本(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方基本信息
总包方基本信息
2. 合同标的
工程名称及地点
工程内容
工程规模及工期
3. 工程质量标准
质量要求
质量检验
质量保证期
4. 工程进度及款项支付
工程进度计划
款项支付方式
款项支付时间
5. 工程变更及增减
工程变更范围
工程变更程序
工程增减款项
6. 材料供应
材料供应责任
材料质量要求
材料供应时间及地点
7. 安全生产及环境保护
安全生产责任
安全生产措施
环境保护要求
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止后的处理
12. 其他约定
保密条款
通知及送达
合同附件
13. 合同签署
签署日期
签署地点
签署人员
14. 合同附件清单
附件一：工程量清单
附件二：材料清单
附件三：质量保证书
附件四：安全生产责任书
附件五：环境保护责任书
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
分包方基本信息
分包方名称：____________________
分包方法定代表人：____________________
分包方地址：____________________
分包方联系电话：____________________
分包方开户银行：____________________
分包方银行账号：____________________
总包方基本信息
总包方名称：____________________
总包方法定代表人：____________________
总包方地址：____________________
总包方联系电话：____________________
总包方开户银行：____________________
总包方银行账号：____________________
第二条 合同标的
工程名称及地点：____________________
工程内容：____________________
工程规模及工期：____________________
第三条 工程质量标准
质量要求：____________________
质量检验：____________________
质量保证期：____________________
第四条 工程进度及款项支付
工程进度计划：____________________
款项支付方式：____________________
款项支付时间：____________________
第五条 工程变更及增减
工程变更范围：____________________
工程变更程序：____________________
工程增减款项：____________________
第六条 材料供应
材料供应责任：____________________
材料质量要求：____________________
材料供应时间及地点：____________________
第七条 安全生产及环境保护
安全生产责任：____________________
安全生产措施：____________________
环境保护要求：____________________
第八条 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决地点：合同签订地人民法院。
第九条 违约责任
分包方未按合同约定完成工程；
分包方未按合同约定提供材料；
分包方未按合同约定进行安全生产；
总包方未按合同约定支付款项；
双方约定的其他违约情形。
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿：违约赔偿的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。
第十条 合同解除
双方协商一致解除合同；
因不可抗力导致合同无法履行；
一方严重违约，另一方要求解除合同。
合同解除程序：合同解除前，双方应书面通知对方；合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。
工程的验收和交付；
款项的结算；
违约责任的追究。
第十一条 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程竣工并验收合格；
双方协商一致终止合同；
因不可抗力导致合同无法履行。
工程的交付；
款项的结算；
违约责任的追究。
第十二条 其他约定
保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
通知及送达：双方的通知应以书面形式进行，通过约定的联系方式送达对方。
工程量清单；
材料清单；
质量保证书；
安全生产责任书；
环境保护责任书。
第十三条 合同签署
签署日期：____________________
签署地点：____________________
签署人员：____________________
第十四条 合同附件清单
附件一：工程量清单
附件二：材料清单
附件三：质量保证书
附件四：安全生产责任书
附件五：环境保护责任书
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方介入的定义
本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或任一方委托的，为提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。
第三方的介入应当基于甲乙双方的共同同意，并签订相应的合作协议。
第二条 第三方的责权利
第三方的责任：
第三方应根据合作协议和本合同的要求，履行其职责，保证服务质量。
第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。
第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密或技术秘密。
第三方的权利：
第三方有权根据合作协议和本合同的要求，获取甲乙双方提供的必要信息。
第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责，包括提供必要的场地、设备等。
第三条 第三方介入的程序
第三方的介入应经甲乙双方书面同意，并由甲乙双方共同与第三方签订合作协议。
合作协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。
第四条 甲乙双方的额外条款
第三方的介入不改变甲乙双方的权利义务关系。
第三方的介入不影响甲乙双方按照本合同约定的条款履行义务。
甲乙双方应保证第三方在履行职责过程中，不受不公正的干预或影响。
第五条 第三方的责任限额
第三方的责任限额应根据合作协议约定，并在本合同中明确。
若合作协议未约定责任限额，则第三方的责任限额为本合同总金额的_____%。
第六条 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的划分：
第三方仅对甲方负责，甲方应向第三方提供必要的信息和资料。
甲方应配合第三方的工作，包括但不限于提供必要的场地、设备等。
第三方与乙方的划分：
第三方仅对乙方负责，乙方应向第三方提供必要的信息和资料。
乙方应配合第三方的工作，包括但不限于提供必要的场地、设备等。