文档介绍：该【2025通风安装工程施工合同书范本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025通风安装工程施工合同书范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025通风安装工程施工合同书范本
本合同目录一览
1. 合同概述
合同双方基本信息
合同签订日期及生效日期
合同签订地点
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模及结构
工程施工期限
3. 工程内容
通风安装工程范围
工程施工工艺及标准
通风设备、材料清单及要求
4. 合同价款
合同总价
分阶段支付方式及金额
预付款及进度款支付时间
5. 付款条件及违约责任
付款条件
违约责任及赔偿
6. 工程进度及验收
工程进度安排
工程验收标准及程序
验收合格及不合格的处理
7. 工程变更及索赔
工程变更程序及费用
索赔程序及赔偿
8. 施工现场管理
施工现场安全及文明施工要求
施工现场环境保护要求
施工现场交通及噪音管理
9. 质量保证及保修
质量保证期
质量保修期
质量保证及保修责任
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构及程序
11. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
13. 合同附件
合同附件清单
合同附件内容
14. 其他约定事项
其他约定事项一
其他约定事项二
其他约定事项三
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
发包方名称：___________
发包方地址：___________
发包方法定代表人：___________
发包方联系人：___________
发包方联系电话：___________
承包方名称：___________
承包方地址：___________
承包方法定代表人：___________
承包方联系人：___________
承包方联系电话：___________
第二条 合同签订日期及生效日期
本合同签订日期：___________
本合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。
第三条 合同签订地点
本合同签订地点：___________
第四条 工程概况
工程名称：2025年通风安装工程施工
工程地点：___________
工程规模及结构：___________
工程施工期限：自合同生效之日起____个月
第五条 工程内容
通风安装工程范围：包括但不限于通风管道、通风设备的安装及调试
工程施工工艺及标准：按照国家相关施工规范及行业标准执行
通风设备、材料清单及要求：详见附件一
第六条 合同价款
合同总价：人民币___________元整
分阶段支付方式及金额：
预付款：合同总价款的_____%，在合同签订后____日内支付
进度款：根据工程进度及验收情况，按月支付，每次支付合同总价款的_____%，具体支付时间及金额详见附件二
预付款及进度款支付时间：按照附件二约定的支付时间支付
第七条 付款条件及违约责任
付款条件：承包方按照合同约定完成工程并经发包方验收合格后，发包方应按约定支付相应款项
违约责任：
发包方未按时支付款项，应向承包方支付_____%的违约金
承包方未按时完成工程，应向发包方支付_____%的违约金
第八条 工程进度及验收
工程进度安排：详见附件三，包括各阶段施工时间节点及验收时间
工程验收标准及程序：
验收标准：按照国家相关施工规范及行业标准执行
验收程序：承包方完成施工后，通知发包方进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工
验收合格及不合格的处理：
验收合格：验收合格后，发包方应在____日内支付相应款项
验收不合格：承包方应在____日内整改，整改合格后重新进行验收
第九条 工程变更及索赔
工程变更程序及费用：
变更程序：任何一方提出工程变更，应提前____日书面通知对方，经双方协商一致后，方可进行变更
变更费用：变更费用按照实际发生费用计算，由变更方承担
索赔程序及赔偿：
索赔程序：承包方在合同履行过程中，如因发包方原因造成损失，应在____日内向发包方提出索赔申请
赔偿：发包方应在____日内对承包方的索赔申请进行审核，并在____日内给予答复及赔偿
第十条 施工现场管理
施工现场安全及文明施工要求：
安全施工：承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全
文明施工：承包方应保持施工现场整洁，不得乱堆乱放，不得影响周边环境
施工现场环境保护要求：
防尘措施：施工现场应采取有效措施防止扬尘，如洒水、覆盖等
噪音控制：施工现场噪音不得超过国家规定的标准
施工现场交通及噪音管理：
交通管理：施工现场应设置明显的交通标志，确保交通畅通
噪音管理：夜间施工应尽量减少噪音，避免影响周边居民
第十一条 质量保证及保修
质量保证期：自工程竣工验收合格之日起____个月
质量保修期：自工程竣工验收合格之日起____年
质量保证及保修责任：
承包方应保证工程质量符合合同约定及国家相关标准
保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应负责修复或赔偿
第十二条 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议
争议解决机构及程序：
如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼
双方应积极配合法院调查取证，按照法院判决履行合同义务
第十三条 合同解除及终止
合同解除条件：
发包方或承包方严重违约，经对方书面通知后____日内未予纠正
因不可抗力导致合同无法履行
合同终止条件：
工程施工完成，验收合格
双方协商一致解除合同
第十四条 其他约定事项
其他约定事项一：双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益
其他约定事项二：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
其他约定事项三：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力
第二部分：第三方介入后的修正
第十五条 第三方介入的定义及范围
第三方介入：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，引入具有专业资质、能力或服务的第三方机构或个人参与合同相关活动。
工程咨询、设计、监理、检测等技术服务
争议解决、法律咨询等法律服务
材料采购、设备供应等商务服务
其他甲乙双方认为必要的第三方服务
第十六条 第三方介入的程序
第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。
甲乙双方应将第三方介入的相关信息及时通知对方，包括第三方的基本情况、合作协议的主要内容等。
第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保第三方能够有效履行其职责。
第十七条 第三方的责任限额
第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。
第三方的责任限额应合理，并考虑其提供服务的性质、范围和风险。
第三方的责任限额不得超过本合同约定的合同价款。
第十八条 第三方的责权利
第三方的权利：
第三方有权根据合作协议的要求，独立开展其职责范围内的活动。
第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料。
第三方有权要求甲乙双方按照合作协议约定支付相关费用。
第三方的义务：
第三方应按照合作协议的要求，履行其职责，确保服务质量。
第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。