文档介绍：该【2025版建设工程施工合同书标准文本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版建设工程施工合同书标准文本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版建设工程施工合同书标准文本.
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设工期
3. 合同签订与生效
合同签订时间
合同生效时间
合同签订地点
4. 合同款项
工程造价
工程进度款支付方式
工程竣工结算与支付
工程保修金及退还
5. 工程质量要求
工程质量标准
工程验收程序
工程质量问题处理
6. 工程进度管理
工程进度计划
工程进度监控
工程延期及处理
7. 施工安全管理
施工安全责任
施工安全措施
施工安全事故处理
8. 人员配备与管理
人员配置要求
人员培训与管理
人员调配与更换
9. 材料设备管理
材料设备采购与验收
材料设备保管与使用
材料设备报废与回收
10. 施工图纸与技术文件
施工图纸要求
技术文件要求
施工图纸变更与处理
11. 工程变更
工程变更程序
工程变更内容
工程变更价格及工期调整
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
14. 其他约定
合同附件
合同份数
合同解释与适用法律
合同生效前后的权利义务
合同签署日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方（建设单位）：[甲方全称]
乙方（施工单位）：[乙方全称]
合同双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]
乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]
2. 工程概况
工程名称
工程全称：[工程全称]
工程地点
工程具体位置：[工程具体位置]
工程规模
工程面积：[工程面积]
工程层数：[工程层数]
工程类型
工程类别：[工程类别]
工程建设工期
计划开工日期：[计划开工日期]
计划竣工日期：[计划竣工日期]
3. 合同签订与生效
合同签订时间
合同签订日期：[合同签订日期]
合同生效时间
合同生效日期：[合同生效日期]
合同签订地点
合同签订地点：[合同签订地点]
4. 合同款项
工程造价
工程总造价：[工程总造价]
工程进度款支付方式
支付比例：[各阶段支付比例]
支付时间：[各阶段支付时间]
工程竣工结算与支付
竣工结算时间：[竣工结算时间]
竣工结算方式：[竣工结算方式]
工程保修金及退还
保修金比例：[保修金比例]
退还条件：[退还条件]
5. 工程质量要求
工程质量标准
国家标准：[适用国家标准]
行业标准：[适用行业标准]
工程验收程序
验收时间：[验收时间]
验收方式：[验收方式]
工程质量问题处理
质量问题发现：[质量问题发现时间]
质量问题处理：[质量问题处理方式]
6. 工程进度管理
工程进度计划
进度计划编制：[进度计划编制时间]
进度计划内容：[进度计划内容]
工程进度监控
进度监控方式：[进度监控方式]
进度监控频率：[进度监控频率]
工程延期及处理
延期原因：[延期原因]
延期处理：[延期处理方式]
8. 施工安全管理
施工安全责任
甲方责任：[甲方在施工安全方面的具体责任]
乙方责任：[乙方在施工安全方面的具体责任]
施工安全措施
乙方应采取的安全措施：[具体安全措施列表]
甲方应提供的支持：[甲方应提供的安全支持措施]
施工安全事故处理
事故报告：[发生事故后的报告要求]
事故调查：[事故调查的程序和责任]
事故处理：[事故处理的措施和赔偿]
9. 人员配备与管理
人员配置要求
乙方人员资质：[乙方人员应具备的资质要求]
人员培训：[乙方人员培训内容和要求]
人员培训与管理
培训计划：[人员培训的计划和时间表]
管理制度：[人员管理制度和考核标准]
人员调配与更换
调配原则：[人员调配的原则和程序]
更换条件：[人员更换的条件和程序]
10. 材料设备管理
材料设备采购与验收
采购流程：[材料设备采购的具体流程]
验收标准：[材料设备验收的具体标准]
材料设备保管与使用
保管要求：[材料设备保管的具体要求]
使用规定：[材料设备使用的具体规定]
材料设备报废与回收
报废程序：[材料设备报废的具体程序]
回收措施：[报废材料设备的回收措施]
11. 施工图纸与技术文件
施工图纸要求
图纸提供：[施工图纸的提供时间和方式]
图纸变更：[施工图纸变更的程序和责任]
技术文件要求
技术文件提供：[技术文件的提供时间和方式]
技术文件变更：[技术文件变更的程序和责任]
12. 工程变更
工程变更程序
变更申请：[工程变更申请的时间和方式]
变更审批：[工程变更审批的程序和责任]
工程变更内容
变更原因：[工程变更的原因说明]
变更范围：[工程变更的具体范围和内容]
工程变更价格及工期调整
价格调整：[工程变更价格调整的计算方式和标准]
工期调整：[工程变更工期调整的计算方式和标准]
13. 争议解决
争议解决方式
协商解决：[协商解决的具体流程和期限]
仲裁或诉讼：[仲裁或诉讼的具体流程和机构]
争议解决机构
仲裁机构：[仲裁机构的选择和名称]
诉讼法院：[诉讼法院的选择和名称]
争议解决程序
争议提起：[争议提起的时间和方式]
解决期限：[争议解决的具体期限]
14. 其他约定
合同附件
附件内容：[合同附件的具体内容和清单]
合同份数
合同份数：[合同的总份数和各方的份数]
合同解释与适用法律
解释原则：[合同解释的原则和依据]
适用法律：[合同适用的法律法规]
合同生效前后的权利义务
生效前义务：[合同生效前各方的义务]