文档介绍：该【2025版地面打蜡施工合同模板 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版地面打蜡施工合同模板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版地面打蜡施工合同模板
本合同目录一览
1. 合同基本信息
合同双方名称
合同签订日期
合同编号
合同签订地点
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程工期
3. 施工内容与要求
施工范围
施工材料
施工工艺
施工质量要求
施工安全要求
4. 施工进度计划
施工阶段划分
各阶段工期安排
进度调整机制
5. 合同价款及支付方式
合同价款
付款方式
付款时间
付款条件
6. 材料供应与验收
材料供应责任
材料验收标准
材料验收程序
材料质量保证
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环境保护
施工现场文明施工
8. 施工变更与索赔
施工变更范围
施工变更程序
索赔处理程序
索赔条件
9. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除或终止后的处理
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约责任赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
合同解除程序
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：施工图纸
附件三：施工方案
附件四：其他相关文件
14. 其他约定事项
合同履行过程中的其他约定事项
合同补充协议
合同解释权
第一部分：合同如下：
1. 合同基本信息
合同双方名称
甲方（建设单位）：___________
乙方（施工单位）：___________
合同签订日期：____年____月____日
合同编号：___________
合同签订地点：___________
2. 工程概况
工程名称：___________
工程地点：___________
工程规模：___________
工程内容：地面打蜡施工，包括但不限于地面清洗、打磨、打蜡、抛光等工序。
工程工期：自合同生效之日起____个工作日内完成。
3. 施工内容与要求
施工范围：包括甲方指定范围内所有需要打蜡的地面。
施工材料：乙方负责提供符合国家标准的打蜡材料，甲方提供必要的辅助材料。
1. 清洗地面，去除污渍和杂质；
2. 打磨地面，达到平整、光滑的要求；
3. 打蜡，均匀涂抹，确保蜡层均匀；
4. 抛光，使地面光亮如镜。
施工质量要求：施工质量应符合国家相关标准，达到甲方满意的程度。
施工安全要求：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。
4. 施工进度计划
施工阶段划分：分为地面清洗、打磨、打蜡、抛光四个阶段。
各阶段工期安排：
1. 地面清洗：____个工作日；
2. 打磨：____个工作日；
3. 打蜡：____个工作日；
4. 抛光：____个工作日。
进度调整机制：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商一致，调整工期。
5. 合同价款及支付方式
合同价款：人民币____元整。
付款方式：分阶段付款，具体如下：
1. 施工开始前支付合同价款的____%；
2. 施工过程中支付合同价款的____%；
3. 工程验收合格后支付合同价款的____%；
4. 保修期满后支付合同价款的____%。
付款时间：按上述付款方式对应的日期支付。
付款条件：甲方验收合格，乙方提交相关发票和付款申请。
6. 材料供应与验收
材料供应责任：乙方负责提供符合国家标准的打蜡材料。
材料验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。
材料验收程序：乙方提交材料清单，甲方进行验收，验收合格后方可使用。
材料质量保证：乙方保证所提供材料的质量，如因材料质量问题导致工程出现缺陷，乙方应承担相应责任。
8. 施工变更与索赔
施工变更范围：包括但不限于施工设计变更、施工条件变更、施工工艺变更等。
施工变更程序：
1. 任何一方提出变更需求，应向对方提交书面变更申请；
2. 双方协商确定变更内容、范围和工期；
3. 乙方应根据变更内容调整施工计划，并及时通知甲方；
4. 甲方确认变更内容后，双方应签订变更协议。
索赔处理程序：
1. 乙方因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任因素导致工期延误或费用增加，应及时向甲方提出索赔申请；
2. 甲方收到索赔申请后，应在____个工作日内予以审核；
3. 如甲方确认索赔成立，应按双方约定支付相应费用；
4. 如双方对索赔有异议，可通过协商或仲裁解决。
索赔条件：
1. 乙方须提供相关证明材料，包括但不限于合同、发票、工程记录等；
2. 索赔事项须符合国家法律法规和合同约定；
3. 索赔金额应合理，并与实际损失相符。
9. 合同解除与终止
合同解除条件：
1. 任何一方严重违约，经对方书面通知后____个工作日内未予纠正；
2. 因不可抗力导致合同无法履行；
3. 双方协商一致解除合同。
合同终止条件：
1. 工程竣工并经甲方验收合格；
2. 双方约定的其他终止条件。
合同解除或终止后的处理：
1. 乙方应立即停止施工，并按约定清理施工现场；
2. 双方应结清合同价款及相关费用；
3. 如因解除或终止合同导致乙方损失，应由责任方承担。
10. 违约责任
违约情形：
1. 乙方未按合同约定完成工程；
2. 乙方施工质量不符合合同约定；
3. 乙方未按合同约定提供材料；
4. 乙方违反合同约定的其他行为。
违约责任承担：
1. 乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失；
2. 违约金按合同价款的____%计算。
违约责任赔偿：
1. 乙方赔偿甲方因违约造成的直接经济损失；
2. 乙方赔偿甲方因违约造成的间接经济损失。
11. 争议解决
争议解决方式：
1. 双方友好协商；
2. 争议提交仲裁委员会仲裁；
3. 争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。
争议解决机构：
1. 仲裁委员会；
2. 有管辖权的人民法院。
争议解决程序：
1. 双方提交争议书面材料；
2. 仲裁委员会或法院进行审理；
3. 仲裁委员会或法院作出裁决或判决。
12. 合同生效与解除
合同生效条件：
1. 双方签署合同；
2. 甲方支付首期款项；
3. 合同签订地法律允许。
合同解除条件：
1. ；
2. 。
合同解除程序：
1. 双方协商一致解除合同；
2. 通知对方解除合同；
3. 合同解除后，双方履行合同解除后的义务。
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：施工图纸
附件三：施工方案
附件四：其他相关文件
14. 其他约定事项
合同履行过程中的其他约定事项，双方应遵守国家法律法规和合同约定。
合同补充协议：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。