文档介绍：该【2025版吊车工程施工合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版吊车工程施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版吊车工程施工合同书
本合同目录一览
1. 合同订立依据与原则
合同订立的法律依据
合同订立的基本原则
2. 合同双方当事人
施工方基本信息
监理方基本信息
业主方基本信息
3. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程期限
4. 工程内容与范围
主要施工内容
辅助施工内容
施工范围
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式
工程进度款支付方式
验收结算与最终支付
6. 施工组织与管理
施工组织机构
施工进度计划
施工质量保证措施
安全生产管理
7. 材料供应与管理
材料供应责任
材料验收与保管
材料使用与节约
8. 施工进度与工期
工程进度计划
工期延误责任
工期调整程序
9. 施工质量管理与验收
质量标准与要求
质量检验与验收
质量事故处理
10. 安全生产与环境保护
安全生产责任制
安全生产措施
环境保护要求
11. 合同变更与解除
合同变更程序
合同解除条件
合同解除程序
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿计算方法
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
14. 合同生效、终止与附件
合同生效条件
合同终止条件
合同附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同订立依据与原则
合同订立的法律依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。
合同订立的基本原则：遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保合同的合法、有效。
2. 合同双方当事人
施工方基本信息：施工方名称：吊车施工有限公司；法定代表人：；注册地址：省市区路号。
监理方基本信息：监理方名称：工程监理有限公司；法定代表人：；注册地址：省市区路号。
业主方基本信息：业主方名称：房地产开发有限公司；法定代表人：；注册地址：省市区路号。
3. 工程概况
工程名称：住宅小区吊车工程施工项目
工程地点：省市区住宅小区
工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米
工程期限：自合同签订之日起至2026年6月30日止
4. 工程内容与范围
主要施工内容：吊车安装、拆卸、运输、维修及现场吊装作业
辅助施工内容：吊车基础施工、临时道路铺设、安全防护设施设置等
施工范围：包括但不限于住宅小区所有建筑物的吊装施工
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式：按实际完成工程量及约定的单价计算
工程进度款支付方式：分阶段支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项
验收结算与最终支付：工程验收合格后，进行最终结算，并在15日内支付剩余款项
6. 施工组织与管理
施工组织机构：成立施工项目经理部，负责工程的组织、协调和管理工作
施工进度计划：制定详细的施工进度计划，确保工程按期完成
施工质量保证措施：严格执行国家有关施工质量标准，确保工程质量达到设计要求
安全生产管理：建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工安全
7. 材料供应与管理
材料供应责任：施工方负责材料的采购、运输和保管
材料验收与保管：材料进场前进行验收，确保材料质量符合要求，验收合格后方可使用
材料使用与节约：合理使用材料，避免浪费，提高材料利用率
8. 施工进度与工期
工程进度计划：施工方应按照合同约定的时间节点，编制详细的工程进度计划，经监理方审核同意后执行。
工期延误责任：因施工方原因导致的工期延误，每延误一天，施工方应向业主方支付合同价款的1%作为违约金。
工期调整程序：如遇不可抗力或合同约定的其他情况导致工期延误，施工方应及时通知监理方，经双方协商一致后可调整工期。
9. 施工质量管理与验收
质量标准与要求：施工质量必须符合国家现行有关施工及验收规范、标准和设计要求。
质量检验与验收：施工方应按国家相关标准进行自检，监理方进行抽检，验收合格后方可进行下一道工序。
质量事故处理：发生质量事故时，施工方应立即停止施工，采取措施进行处理，并及时通知监理方和业主方。
10. 安全生产与环境保护
安全生产责任制：施工方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
安全生产措施：采取必要的安全防护措施，确保施工安全，防止事故发生。
环境保护要求：遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。
11. 合同变更与解除
合同变更程序：任何一方提出合同变更，需书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。
合同解除条件：发生合同约定的解除条件，任何一方均可提出解除合同，并书面通知对方。
合同解除程序：合同解除后，双方应立即停止履行合同，进行合同解除后的结算。
12. 违约责任
违约情形：包括但不限于未按期完成工程、质量不符合要求、违反安全生产规定等。
违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿计算方法：根据实际情况，按照合同约定或相关法律法规计算赔偿金额。
13. 争议解决
争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
14. 合同生效、终止与附件
合同生效条件：双方签字盖章后，本合同自生效之日起具有法律效力。
合同终止条件：合同约定的工程完成且验收合格，双方无未了事宜。
合同附件清单：合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料设备清单、验收报告等。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入的定义与范围
第三方的定义：本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行合同提供专业服务、咨询、监督、检验或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。
第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全评估、材料供应、设备租赁等。
16. 第三方介入的引入程序
引入程序：甲乙双方协商一致后，可引入第三方参与合同履行。引入第三方前，甲乙双方应确保第三方的资质和能力符合合同要求。
第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书，具备履行合同所需的资质和能力。
17. 第三方责任限额的明确
责任限额：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，其责任限额不得超过合同总价款的X%。
责任承担：第三方责任限额的确定应以合同约定为准，如无约定，则按法律规定执行。
18. 第三方与其他各方的责任划分
责任划分：第三方在合同履行过程中，其责任与甲乙双方的责任应明确划分。
第三方与甲方的责任划分：第三方对甲方承担的责任，甲方应向第三方追偿。
第三方与乙方的责任划分：第三方对乙方承担的责任，乙方应向第三方追偿。
19. 第三方介入后的合同履行
合同履行：第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行各自的义务。
第三方权利义务：第三方应按照合同约定，履行其权利和义务，并对自身行为负责。
20. 第三方介入后的争议解决
争议解决：第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。
争议解决方式：协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
21. 第三方介入后的合同变更
合同变更：第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。
变更协议：变更后的合同内容应纳入原合同附件，作为合同的一部分。
22. 第三方介入后的合同解除
合同解除：第三方介入后，如发生合同解除的情形，甲乙双方应按照合同约定办理。
解除通知：合同解除后，甲乙双方应书面通知第三方，并协助第三方处理善后事宜。