文档介绍：该【2025太阳能光伏安装施工合同书 】是由【金】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025太阳能光伏安装施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025太阳能光伏安装施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 施工内容
施工范围
施工图纸
施工规范
4. 技术要求
设备要求
材料要求
质量标准
5. 合同价格
工程量清单
单价
合计金额
付款方式
6. 付款进度
预付款
进度款
结算款
逾期付款
7. 施工进度
施工节点
施工工期
进度调整
8. 施工管理
施工组织设计
施工现场管理
安全生产管理
9. 施工质量
质量检查
质量验收
质量纠纷
10. 施工变更
变更原因
变更程序
变更费用
11. 施工验收
验收标准
验收程序
验收结果
12. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
14. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后的处理
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：X太阳能科技有限公司
乙方：X建筑安装工程公司
合同双方地址
甲方地址：省市区路号
乙方地址：省市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5678
乙方联系人：
乙方联系电话：139xxxx5678
2. 项目概况
项目名称
2025年地区太阳能光伏发电系统安装工程
项目地点
省市区镇村
项目规模
装机容量：500千瓦
项目工期
合同工期：自合同签订之日起60天内完成
3. 施工内容
施工范围
包括但不限于光伏组件安装、支架安装、逆变器安装、电缆敷设、接地系统安装等。
施工图纸
乙方应根据甲方提供的施工图纸进行施工，如需修改，应经甲方同意。
施工规范
施工应严格按照国家相关施工规范和标准执行。
4. 技术要求
设备要求
所有设备应符合国家相关标准，并具有合格证明。
材料要求
所有材料应选用符合国家标准的产品，并有质量保证书。
质量标准
施工质量应符合国家相关质量标准，确保工程质量。
5. 合同价格
工程量清单
详见附件一《工程量清单》。
单价
详见附件一《工程量清单》。
合计金额
合同总价为人民币万元整。
付款方式
合同签订后，甲方支付合同总价20%的预付款；工程进度达到30%时，甲方支付30%的进度款；工程进度达到80%时，甲方支付40%的进度款；工程竣工验收合格后，甲方支付10%的结算款。
6. 付款进度
预付款
合同签订后5个工作日内支付。
进度款
工程进度达到30%、80%时，分别支付相应比例的进度款。
结算款
工程竣工验收合格后30个工作日内支付。
逾期付款
逾期付款的，甲方应向乙方支付每日万分之五的违约金。
8. 施工管理
施工组织设计
乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、人员安排、材料设备计划等，并报甲方审核批准。
施工现场管理
乙方应确保施工现场安全、文明施工，遵守国家有关施工现场管理的法律法规和标准。
安全生产管理
乙方应建立健全安全生产责任制，定期进行安全检查，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。
9. 施工质量
质量检查
乙方应按照合同约定和国家标准进行质量检查，确保工程质量。
质量验收
工程完成后，乙方应组织自检，自检合格后报甲方进行验收。
质量纠纷
如出现质量纠纷，双方应协商解决，协商不成时，可申请相关主管部门进行调解或仲裁。
10. 施工变更
变更原因
因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需变更施工内容时，双方应协商一致。
变更程序
变更内容经双方协商一致后，乙方应及时调整施工组织设计，并通知甲方。
变更费用
因变更产生的费用，由双方按实际情况协商解决。
11. 施工验收
验收标准
验收标准应符合国家相关标准和合同约定。
验收程序
验收前，乙方应向甲方提交验收报告，包括施工质量、工程进度、安全文明施工等方面的内容。
验收结果
验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。
12. 违约责任
违约情形
包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合标准、逾期付款等。
违约责任
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可申请仲裁或诉讼解决。
13. 争议解决
争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决。
争议解决机构
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定。
14. 合同终止
合同终止条件
包括但不限于工程完成、合同解除、合同到期等。
合同终止程序
合同终止前，双方应妥善处理合同未尽事宜。
合同终止后的处理
合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等事宜。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，因合同履行需要而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构、中介机构等。
第三方介入原因
1. 需要第三方提供专业服务，如设计、监理、检测等。
2. 甲乙双方需要第三方作为中介进行沟通协调。
3. 需要第三方提供资金支持或其他资源。
第三方选择与授权
甲乙双方应根据项目需求和第三方资质，共同选择合适的第三方。第三方一经选定，甲乙双方应分别授权第三方代表各自履行合同相关义务。
16. 第三方责任与权利
第三方责任
1. 按照合同约定提供专业服务，确保服务质量。
2. 遵守国家相关法律法规和行业标准。