文档介绍：该【2025油罐项目承包合同书范本 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025油罐项目承包合同书范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025油罐项目承包合同书范本
本合同目录一览
1. 合同订立依据与目的
合同订立的法律依据
合同订立的目的
2. 合同双方基本信息
承包方基本信息
业主方基本信息
3. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
4. 项目承包范围
承包范围概述
具体承包内容
5. 合同价款
合同总价
付款方式
付款期限
6. 合同工期
计划工期
实际工期
工期延误责任
7. 技术要求与标准
技术要求
国家及行业相关标准
8. 质量保证
质量标准
质量检验
质量责任
9. 安全生产
安全生产责任
安全生产措施
事故处理
10. 环境保护
环境保护责任
环境保护措施
11. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
14. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
第一部分：合同如下：
1. 合同订立依据与目的
合同订立的法律依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。
合同订立的目的
本合同旨在明确双方在2025油罐项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。
2. 合同双方基本信息
承包方基本信息
承包方名称：[承包方全称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
注册地址：[注册地址]
联系电话：[联系电话]
业主方基本信息
业主方名称：[业主方全称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
注册地址：[注册地址]
联系电话：[联系电话]
3. 项目概况
项目名称
2025油罐项目
项目地点
[具体项目地点]
项目规模
[具体项目规模]
项目工期
计划工期：[具体工期]
实际工期：[具体工期]
4. 项目承包范围
承包范围概述
本合同承包范围为2025油罐项目的全部建设内容，包括但不限于油罐基础、油罐本体、配套设施等。
具体承包内容
（1）油罐基础施工；
（2）油罐本体制作、运输、安装；
（3）配套设施安装；
（4）相关辅助设施建设；
（5）项目验收。
5. 合同价款
合同总价
本合同总价为人民币[具体金额]元整。
付款方式
（1）合同签订后5个工作日内，承包方提交履约保证金，金额为合同总价的[具体百分比]%；
（2）工程进度达到合同约定节点时，业主方支付进度款，每次支付金额为已完工程价值的[具体百分比]%；
（3）工程竣工验收合格后，业主方支付尾款，金额为合同总价的[具体百分比]%。
付款期限
（1）履约保证金支付期限：合同签订后5个工作日内；
（2）进度款支付期限：工程进度达到约定节点后10个工作日内；
（3）尾款支付期限：工程竣工验收合格后30个工作日内。
6. 合同工期
计划工期
本合同计划工期为[具体工期]。
实际工期
实际工期以承包方提交的工期延期申请及业主方审批结果为准。
工期延误责任
（1）因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付[具体金额]元违约金；
（2）因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任，并按合同约定支付工期延误补偿金。
8. 质量保证
质量标准
质量检验
（1）工程材料进场前，承包方应提供产品合格证和检验报告；
（2）工程过程中，承包方应进行自检，并邀请业主方或第三方进行抽检；
（3）工程完工后，承包方应组织自检，并向业主方提交质量检验报告。
质量责任
（1）因承包方原因造成工程质量不合格，承包方应无条件返工，直至达到合格标准，并承担由此产生的全部费用；
（2）因设计变更或不可抗力等原因造成工程质量问题，由双方协商解决。
9. 安全生产
安全生产责任
（1）承包方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全；
（2）业主方应提供必要的安全防护设施和条件，保障施工人员安全；
（3）双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
安全生产措施
（1）承包方应制定详细的安全施工方案，并采取有效措施防止事故发生；
（2）施工现场应设置明显的安全警示标志，并定期进行安全检查；
（3）施工人员应接受安全教育和培训，掌握必要的安全知识和技能。
事故处理
（1）发生安全事故，承包方应立即采取措施，防止事故扩大，并立即报告业主方；
（2）事故发生后，双方应积极配合调查，查明事故原因，并采取补救措施；
（3）事故责任按国家有关法律法规和合同约定确定。
10. 环境保护
环境保护责任
（1）承包方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染；
（2）业主方应提供环境保护所需的设施和条件。
环境保护措施
（1）施工现场应设置环境保护设施，如污水处理设施、噪声控制设施等；
（2）施工过程中，承包方应采取有效措施，减少对周边环境的影响。
11. 合同变更与解除
合同变更条件
（1）因设计变更、政策调整等原因，导致合同内容需要变更；
（2）双方协商一致，认为有必要变更合同内容。
合同解除条件
（1）因一方违约，另一方有权解除合同；
（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。
12. 违约责任
违约情形
（1）一方未按合同约定履行义务；
（2）一方违反合同约定造成对方损失。
违约责任承担
（1）违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；
（2）双方协商解决违约问题，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
13. 争议解决
争议解决方式
（1）双方友好协商解决；
（2）协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁；
（3）仲裁不成的，向[具体法院]提起诉讼。
争议解决机构
[具体仲裁机构名称]
14. 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同终止条件
（1）合同约定的工期完成后；
（2）合同约定的其他终止条件成就。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入的定义与范围
第三方的定义
本合同所称第三方，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关业务活动，提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的法人、自然人或其他组织。
第三方介入的范围
（1）工程监理；
（2）质量检测；
（3）工程造价咨询；
（4）工程技术咨询；
（5）其他经甲乙双方约定的相关服务。
16. 第三方介入的同意与选择
同意程序