文档介绍:该【二零二四年度新型环保厕所建设施工合同范本 】是由【min】上传分享,文档一共【14】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【二零二四年度新型环保厕所建设施工合同范本 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度新型环保厕所建设施工合同范本
本合同目录一览
1. 合同概述
合同名称
合同签订日期
合同签订双方
合同签订地点
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目建设内容
3. 合同双方权利义务
承包方权利
承包方义务
业主方权利
业主方义务
4. 项目工期
工期约定
工期延误责任
工期调整
5. 工程质量
质量标准
质量检验
质量纠纷处理
6. 工程造价
工程预算
工程结算
工程变更
预付款及进度款
7. 付款方式
付款比例
付款时间
付款条件
8. 材料供应
材料供应方式
材料质量要求
材料检验
9. 安全生产
安全生产责任
安全生产措施
事故处理
10. 环境保护
环境保护要求
环境监测
环境污染处理
11. 合同变更与解除
变更程序
解除条件
解除程序
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
14. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除后的处理
第一部分:合同如下:
1. 合同概述
合同名称:二零二四年度新型环保厕所建设施工合同
合同签订日期:2024年3月1日
合同签订双方:
业主方:市环境卫生管理局
承包方:建筑工程有限公司
合同签订地点:市环境卫生管理局办公室
2. 项目概况
项目名称:市新型环保厕所建设项目
项目地点:市区
项目规模:新建新型环保厕所20座
项目建设内容:
土建工程:包括厕所主体结构、基础工程等
设备安装:包括供水、排水、通风、照明等设备安装
环保设施:包括污水处理设施、垃圾分类设施等
3. 合同双方权利义务
承包方权利:
按照合同约定进行施工,享有施工过程中的技术指导和监督权
在施工过程中,享有对材料、设备的质量要求权
在施工过程中,享有对施工进度和质量的验收权
承包方义务:
按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务
在施工过程中,确保施工安全和环境保护
遵守国家有关法律、法规和行业规范,确保工程质量
业主方权利:
对施工过程中的技术指导和监督,享有监督权
对施工进度和质量的验收,享有验收权
对施工过程中出现的问题,享有提出整改要求权
业主方义务:
按照合同约定,按时支付工程款
提供施工所需的场地、水电等基础设施
配合承包方进行施工过程中的协调工作
4. 项目工期
工期约定:自合同签订之日起,施工工期为6个月
工期延误责任:因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方应向业主方支付违约金1000元
工期调整:如因不可抗力或业主方原因导致工期延误,双方应协商确定新的工期
5. 工程质量
质量标准:按照国家有关标准、规范执行
质量检验:双方共同对施工过程中的质量进行检验,并做好检验记录
质量纠纷处理:如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼
6. 工程造价
工程预算:根据项目实际情况,双方协商确定工程预算为人民币200万元
工程结算:工程完工后,双方根据实际完成工程量和预算进行结算
工程变更:如因设计变更、材料价格变动等原因导致工程造价发生变化,双方应协商确定新的工程造价
预付款及进度款:合同签订后,业主方支付承包方预付款人民币50万元;工程完工后,业主方按实际完成工程量支付进度款
7. 材料供应
材料供应方式:承包方负责材料采购和供应
材料质量要求:材料必须符合国家有关标准和规范
材料检验:材料进场后,双方共同进行检验,并做好检验记录
8. 安全生产
安全生产责任:承包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全
安全生产措施:
制定安全生产规章制度,明确安全生产责任
定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识
配备必要的安全防护设施和应急救援设备
事故处理:
发生安全事故,承包方应立即采取措施进行救援和处理
及时向业主方报告事故情况,并按照相关法律法规进行处理
9. 环境保护
环境保护要求:施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,减少对环境的影响
环境监测:承包方应定期对施工现场进行环境监测,确保达标排放
环境污染处理:如发生环境污染事件,承包方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任
10. 合同变更与解除
变更程序:任何合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议
双方协商一致
因不可抗力导致合同无法履行
一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正
提出解除合同的一方应书面通知另一方
双方协商确定解除合同的具体事宜
协商不成,可依法向人民法院提起诉讼
11. 违约责任
承包方未按合同约定完成工程
业主方未按合同约定支付工程款
一方违反合同约定的其他义务
支付违约金
承担因违约造成的损失
采取补救措施
12. 争议解决
争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决机构:如双方同意,可约定仲裁机构解决争议
争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行
13. 合同生效与终止
合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效
合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同
完成合同解除后的结算工作
清理施工现场,恢复原状
处理合同解除后的其他事宜
14. 其他
本合同未尽事宜,双方可另行协商补充
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力
第二部分:第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除业主方和承包方之外的,根据合同约定参与项目建设的其他单位或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备制造商、检测机构等。
第三方介入目的:第三方介入旨在提高项目建设效率,确保工程质量,优化资源配置,降低风险。
16. 第三方介入条款
第三方选择:业主方和承包方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议或服务合同。
第三方职责:第三方应根据合同约定,履行其职责,并对自身行为负责。
第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和业绩,能够满足项目需求。
17. 第三方责任限额
责任限额定义:本合同中“责任限额”是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。
责任限额确定:责任限额应根据第三方提供的资质、业绩和项目风险等因素,由业主方和承包方共同协商确定。
责任限额条款:责任限额应在第三方合作协议或服务合同中明确约定。
18. 第三方与其他各方的关系
业主方与第三方关系:业主方与第三方之间应建立合作关系,明确各自的权利和义务。
承包方与第三方关系:承包方与第三方之间应建立合作关系,确保第三方的工作与施工进度相协调。