文档介绍：该【二零二四年度数据中心通信系统安装施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度数据中心通信系统安装施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度数据中心通信系统安装施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 施工内容
设备安装
线路铺设
系统调试
安全措施
4. 合同价格
总合同价格
分项价格
价格调整机制
5. 付款方式
付款比例
付款时间
付款条件
6. 施工进度
施工计划
进度监控
迟工处理
7. 质量标准
设备质量
工程质量
质量验收
8. 安全生产
安全责任
安全措施
事故处理
9. 环保要求
环保责任
环保措施
环保验收
10. 知识产权
知识产权归属
技术保密
侵权责任
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
14. 合同生效与终止
合同生效条件
合同生效日期
合同终止条件
合同终止程序
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：公司
乙方：数据中心
合同双方地址
甲方：省市区路号
乙方：省市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
联系电话：138xxxx5555
乙方联系人：
联系电话：139xxxx6666
2. 项目概况
项目名称
数据中心通信系统安装施工项目
项目地点
省市区路号数据中心
项目规模
本项目涉及通信设备安装100台，线路铺设总长度5000米，系统调试及优化。
项目工期
自合同签订之日起，工期为60日历天。
3. 施工内容
设备安装
乙方负责按照甲方提供的设备清单，在指定地点完成设备的安装工作，包括但不限于机柜、服务器、交换机等。
线路铺设
乙方负责在数据中心内完成通信线路的铺设，包括网络线、光纤等，确保线路质量符合国家标准。
系统调试
乙方完成设备安装后，需对系统进行调试，确保系统稳定运行，满足甲方业务需求。
安全措施
乙方在施工过程中应采取必要的安全措施，确保施工安全，防止事故发生。
4. 合同价格
总合同价格
本合同总价格为人民币壹佰万元整（￥）。
分项价格
设备安装费用：人民币伍拾万元整（￥）
线路铺设费用：人民币叁拾万元整（￥）
系统调试费用：人民币壹拾万元整（￥）
价格调整机制
如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素导致合同价格变动，双方应协商调整合同价格。
5. 付款方式
付款比例
合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
设备安装完成后，甲方支付合同总价款的50%。
系统调试完成后，甲方支付合同总价款的20%。
付款时间
预付款：合同签订后10个工作日内支付。
设备安装完成：自设备安装验收合格之日起10个工作日内支付。
系统调试完成：自系统调试验收合格之日起10个工作日内支付。
付款条件
付款条件以甲方确认验收合格为准。
6. 施工进度
施工计划
乙方应按照甲方提供的施工计划，合理安排施工进度，确保项目按期完成。
进度监控
甲方有权对施工进度进行监控，如发现乙方未按计划施工，甲方有权要求乙方加快进度。
迟工处理
如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价的1%计算。
8. 知识产权
知识产权归属
合同项下所有设计图纸、技术资料、软件程序等知识产权归甲方所有，乙方不得复制、泄露或用于其他项目。
技术保密
乙方在执行合同过程中获取的甲方商业秘密和技术信息，应严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
侵权责任
若因乙方泄露或不当使用甲方知识产权导致侵权，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
9. 违约责任
违约情形
乙方未按合同约定完成施工任务，造成甲方损失的；乙方未按约定时间付款的；甲方未按约定支付款项的；任何一方违反合同约定的保密义务等。
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担侵权责任等。
违约金计算
违约金按合同总价款的百分比计算，具体比例根据违约情形在合同中约定。
10. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
如需仲裁，双方同意选择仲裁委员会作为争议解决机构。
争议解决程序
仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。
11. 合同解除
合同解除条件
发生不可抗力事件，致使合同无法履行；一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；双方协商一致解除合同等。
合同解除程序
任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除理由。
合同解除后果
合同解除后，双方应按照合同约定清理债权债务，并承担相应的责任。
12. 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同生效日期
合同生效日期为2004年X月X日。
合同终止条件
合同因履行完毕、解除或终止等情况而终止。
13. 其他
合同附件
本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、设备清单、付款计划等。
合同份数
本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
14. 合同签署
签署时间
本合同于2004年X月X日签署。
签署地点
合同签署地点为省市区路号数据中心。
签署代表
甲方代表：
乙方代表：
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方定义
第三方是指在本合同执行过程中，因特定需求而引入的任何非合同双方的独立第三方，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问等。
2. 第三方介入条件
第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或服务合同。
第三方介入应满足本合同的目的和需求，且不得损害甲乙双方的合法权益。