文档介绍：该【二零二四年度城市电网改造10KV配电安装施工合同 】是由【学锋】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度城市电网改造10KV配电安装施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度城市电网改造10KV配电安装施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 施工范围
施工内容
施工期限
施工质量标准
4. 工程进度安排
施工阶段划分
各阶段施工时间
进度调整机制
5. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
技术规范要求
图纸与技术规范变更
6. 材料设备供应
材料设备采购
材料设备质量要求
材料设备供应时间
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环境保护
8. 施工费用及支付
施工费用构成
工程款支付方式
付款进度安排
9. 保修与验收
保修期限
保修内容
验收标准与程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
14. 其他约定事项
法律适用
合同附件
其他约定
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：市电力公司
乙方：电力工程有限责任公司
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
二零二四年度城市电网改造10KV配电安装施工项目
项目地点
市区街道
项目规模
本次改造涉及10KV配电线路总长度为公里，配电变压器台。
项目内容
包括配电线路的架设、配电变压器的安装、配电室的建设等。
3. 施工范围
施工内容
施工内容包括但不限于：配电线路的架设、配电变压器的安装、配电室的建设、电缆敷设、接地装置安装、电气设备调试等。
施工期限
施工期限自合同签订之日起至2025年6月30日止。
施工质量标准
施工质量应符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到优良等级。
4. 工程进度安排
施工阶段划分
施工阶段划分为：前期准备阶段、施工阶段、验收阶段。
各阶段施工时间
前期准备阶段：2024年1月1日至2024年3月31日；
施工阶段：2024年4月1日至2024年6月30日；
验收阶段：2024年7月1日至2024年7月31日。
进度调整机制
如遇不可抗力因素或甲方原因导致施工进度延误，双方应协商调整施工进度计划。
5. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
甲方应在合同签订后10日内向乙方提供完整的施工图纸。
技术规范要求
施工过程中应严格按照国家相关标准和规范执行。
图纸与技术规范变更
如需变更图纸或技术规范，双方应协商一致，并签订补充协议。
6. 材料设备供应
材料设备采购
乙方负责采购施工所需的材料设备。
材料设备质量要求
材料设备应符合国家相关标准和规范，确保质量合格。
材料设备供应时间
材料设备应在施工前提供，具体供应时间由双方协商确定。
8. 施工费用及支付
施工费用构成
施工费用包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、施工管理费、安全文明施工费、暂列金额、不可预见费等。
工程款支付方式
工程款采用分阶段支付，具体支付节点为：
预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的10%；
进度款：按月支付，每月支付上月完成工程量的90%；
结算款：工程竣工验收合格后30日内支付剩余的10%；
验收合格后如有尾款，应在30日内支付。
付款进度安排
具体付款进度安排如下：
预付款：2024年1月15日；
第一阶段进度款：每月15日支付当月完成工程量的90%；
第二阶段进度款：2024年7月15日；
验收合格结算款：2024年8月15日；
尾款：2024年8月30日。
9. 保修与验收
保修期限
自竣工验收合格之日起，工程保修期为两年。
保修内容
保修内容包括但不限于：因施工原因造成的工程质量问题，如线路故障、设备损坏等。
验收标准与程序
验收标准应符合国家相关标准和规范。验收程序为：
乙方在工程完工后7日内向甲方提出验收申请；
甲方在接到验收申请后7日内组织验收；
验收不合格，乙方应在接到不合格通知后15日内进行整改；
验收合格，双方签署验收报告。
10. 违约责任
违约情形
违约情形包括但不限于：施工进度延误、工程质量不符合标准、逾期付款等。
违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约金计算
违约金的计算标准为：按合同约定金额的每日千分之五计算。
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决方式为协商、调解或仲裁。
争议解决机构
争议解决机构为市仲裁委员会。
争议解决程序
争议解决程序按《中华人民共和国仲裁法》的规定执行。
12. 合同解除
合同解除条件
合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力等。
合同解除程序
合同解除程序如下：
提出解除方应以书面形式通知对方；
双方应协商一致，签订解除合同协议；
合同解除后果
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件
合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、法律规定的其他情形。
合同终止程序
合同终止程序如下：
双方应以书面形式通知对方合同终止；
14. 其他约定事项
法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。
合同附件
本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、工程量清单、付款进度表等。
其他约定
双方在合同履行过程中产生的其他事项，应友好协商解决。
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方介入概述
第三方概念
本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等，其参与本合同的目的是为了提高施工效率、确保工程质量、提供专业服务或进行监督检测。
第三方责权利
第三方在本合同中的责权利如下：
责任：第三方应按照合同约定履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。
权利：第三方有权获取合同约定的报酬，并在合同范围内享有相应的决策权和监督权。
利益：第三方通过提供专业服务或监督检测，保障工程质量，提高施工效率，从而获得合理的报酬。
2. 第三方介入的具体条款
第三方选择与指定
甲方有权选择第三方，并指定其具体参与本合同的项目工作。乙方应积极配合甲方选择第三方，并在第三方介入后，确保其工作顺利进行。