文档介绍:该【河南建设工程施工合同书2025年通用 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【河南建设工程施工合同书2025年通用 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
河南建设工程施工合同书2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设工期
3. 合同签订依据
国家及地方相关法律法规
相关政策文件
行业标准规范
4. 工程质量要求
工程质量标准
质量检验与验收
质量保证期
5. 工程进度要求
工程进度计划
进度调整
工程延期处理
6. 工程造价
工程造价组成
工程造价计算方法
工程造价调整
7. 付款方式
付款比例
付款时间
付款方式
付款条件
8. 工程变更
工程变更的范围
工程变更的程序
工程变更的计价
9. 工程索赔
索赔的条件
索赔的程序
索赔的计价
10. 合同解除与终止
合同解除的条件
合同终止的条件
合同解除与终止的程序
11. 违约责任
违约的类型
违约责任的承担
违约责任的追究
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同生效与解除
合同生效的条件
合同解除的条件
合同生效与解除的程序
14. 其他约定事项
合同附件
合同补充协议
合同未尽事宜的处理
第一部分:合同如下:
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方:河南省建设集团有限公司
乙方:建筑有限公司
合同双方法定代表人
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
河南省市住宅小区建设项目
工程地点
河南省市区街道
工程规模
总建筑面积:100,000平方米,住宅楼5栋,商业楼1栋。
工程类型
住宅及商业综合体
工程建设工期
自合同签订之日起,工期为24个月。
3. 合同签订依据
国家及地方相关法律法规
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。
相关政策文件
《河南省建设工程施工许可管理办法》、《河南省建筑市场管理条例》等。
行业标准规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工安全规范》等。
4. 工程质量要求
工程质量标准
按照国家现行工程质量验收统一标准执行。
质量检验与验收
工程完工后,由甲方组织进行质量检验与验收。
质量保证期
工程质量保证期为工程交付使用之日起五年。
5. 工程进度要求
工程进度计划
详见附件一:《工程进度计划表》。
进度调整
如因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划。
工程延期处理
如因乙方原因导致工程延期,每延误一天,%的违约金。
6. 工程造价
工程造价组成
工程造价包括:直接工程费、间接费、利润、税金等。
工程造价计算方法
按照《河南省建设工程造价计价办法》执行。
工程造价调整
如因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化,双方应协商调整工程造价。
8. 工程变更
工程变更的范围
包括但不限于设计变更、工程量变更、施工条件变更等。
工程变更的程序
乙方提出变更申请,提交变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等材料。
甲方组织设计、施工、监理等相关人员对变更申请进行审核。
审核通过后,双方签署《工程变更单》,作为合同附件。
变更内容实施前,乙方应取得甲方及监理单位的同意。
工程变更的计价
变更后的工程量及费用按合同约定的计价方式计算。
9. 工程索赔
索赔的条件
因不可抗力导致工程延误或损失。
因甲方原因导致工程延误或损失。
因设计变更或工程量增加等原因导致工程成本增加。
索赔的程序
乙方应在事件发生后7日内向甲方提出索赔申请。
甲方应在收到索赔申请后14日内予以答复。
如双方对索赔金额有争议,可提交仲裁机构或法院裁决。
索赔的计价
索赔金额按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。
10. 合同解除与终止
合同解除的条件
双方协商一致。
甲方严重违约。
乙方严重违约。
因不可抗力导致合同无法履行。
合同终止的条件
工程按合同约定全部完工并验收合格。
双方约定的合同终止条件成就。
合同解除与终止的程序
提出解除或终止合同的一方应提前30日书面通知对方。
双方应就合同解除或终止后的相关事宜进行协商处理。
11. 违约责任
违约的类型
甲方违约。
乙方违约。
违约责任的承担
违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。
违约责任的追究
违约责任的追究可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
12. 争议解决
争议解决方式
双方协商解决。
仲裁解决。
诉讼解决。
争议解决机构
协商解决的,由双方指定的人员进行。
仲裁解决的,由河南省市仲裁委员会仲裁。
诉讼解决的,向合同履行地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
双方应在争议发生后30日内提出争议解决方式。
争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决或判决。
13. 合同生效与解除
合同生效的条件
双方签署合同。
合同经双方加盖公章或合同专用章。
合同已按照法律法规规定进行备案。
合同解除的条件
合同解除的条件。
合同生效与解除的程序
合同解除与终止的程序。
14. 其他约定事项
合同附件
包括但不限于工程图纸、工程进度计划表、工程变更单等。
合同补充协议
双方可就合同未尽事宜另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同未尽事宜的处理
合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按国家相关法律法规执行。
第二部分:第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义
在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险机构、仲裁机构、调解机构等。
第三方介入方式
1. 监理:负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。