文档介绍：该【二零二五年度污水处理厂建设项目承包施工合同 】是由【闰土】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度污水处理厂建设项目承包施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度污水处理厂建设项目承包施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
承包方基本信息
甲方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
3. 工程合同内容
工程范围
工程质量要求
工程进度要求
工程验收标准
4. 工程费用
工程总费用
工程分项费用
费用支付方式
费用变更及调整
5. 工程工期
工程总工期
各分项工程工期
工期延误及处理
6. 工程材料
材料供应责任
材料质量要求
材料验收及保管
7. 工程施工
施工组织设计
施工现场管理
施工安全及环境保护
施工变更及协调
8. 工程验收
验收条件
验收程序
验收标准
验收争议处理
9. 工程保修
保修范围及期限
保修责任及义务
保修费用及处理
10. 违约责任
违约情形及责任
违约赔偿及处理
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
12. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
承包方基本信息
承包方名称：建设有限公司
承包方法定代表人：
承包方注册地址：省市区路号
承包方联系电话：0215678
甲方基本信息
甲方名称：污水处理厂
甲方法定代表人：
甲方注册地址：省市区路号
甲方联系电话：02187654321
2. 工程概况
工程名称：二零二五年度污水处理厂建设项目
工程地点：省市区污水处理厂
工程规模：日处理污水量10000吨
工程类型：污水处理厂新建及改造工程
3. 工程合同内容
工程范围
新建污水处理设施
改造现有污水处理设施
配套的电气、仪表及自动化控制系统
工程所需土建工程
工程质量要求
符合国家及行业标准
工程质量等级为合格
工程质量保修期为一年
工程进度要求
总工期为12个月
各分项工程进度按照合同约定执行
工程进度延误需提前通知甲方
工程验收标准
工程质量验收合格
工程进度符合合同约定
工程资料齐全
4. 工程费用
工程总费用：人民币伍仟万元整（￥5,000,）
工程分项费用
土建工程费用：人民币壹仟万元整（￥1,000,）
设备购置费用：人民币贰仟万元整（￥2,000,）
安装工程费用：人民币叁佰万元整（￥300,）
费用支付方式
预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总费用的20%
进度款：按工程进度支付，每月支付工程总费用的10%
结算款：工程验收合格后支付工程总费用的60%
保修金：工程验收合格后支付工程总费用的10%，保修期满后无质量问题退还
5. 工程工期
工程总工期：12个月
各分项工程工期
土建工程：4个月
设备购置及安装：3个月
联调及试运行：2个月
工期延误及处理
承包方因自身原因导致工期延误，%作为违约金
甲方因不可抗力原因导致工期延误，工期相应顺延，承包方不承担违约责任
6. 工程材料
材料供应责任
承包方负责工程所需材料的采购、运输及验收
甲方提供部分材料清单及质量要求
材料质量要求
材料必须符合国家及行业标准
材料质量必须满足工程设计和施工要求
材料验收及保管
承包方在材料到货后3日内通知甲方进行验收
验收合格的材料由承包方负责保管，确保材料质量及安全
7. 工程施工
施工组织设计
承包方应编制详细的施工组织设计，经甲方审核批准后方可实施
施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等
施工现场管理
承包方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明施工
施工现场应设置明显的警示标志，防止安全事故发生
施工安全及环境保护
承包方应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律法规
施工过程中，应采取有效措施，防止污染环境，保护施工现场周边环境
施工变更及协调
施工过程中，如遇设计变更或现场条件变化，承包方应及时与甲方沟通，协商解决
任何变更均需经甲方同意，并签订书面变更协议
8. 工程验收
验收条件
工程施工完毕，并达到合同约定的质量标准
工程资料齐全，符合国家及行业规定
甲方已支付全部结算款
验收程序
甲方收到承包方验收通知后，应在3日内组织验收
验收小组由甲方代表、承包方代表及第三方检测机构人员组成
验收小组对工程进行现场检查，审查工程资料
验收标准
工程质量应符合国家及行业相关标准
工程功能应符合设计要求
工程外观应符合设计图纸
验收争议处理
如验收过程中出现争议，由验收小组协商解决
如协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决
9. 工程保修
保修范围及期限
工程主体结构保修期为50年
设备及管道系统保修期为2年
其他部分保修期为1年
保修责任及义务
承包方在保修期内对工程出现的质量问题负责维修或更换
保修期内，承包方应提供必要的配件及技术服务
保修费用及处理
保修期内发生的保修费用由承包方承担
保修期内，如因承包方原因导致工程损坏，承包方应承担全部责任
10. 违约责任
违约情形及责任
承包方未按合同约定完成工程，%作为违约金
甲方未按合同约定支付工程款，%作为违约金
违约赔偿及处理
违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的损失
违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决
11. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议
协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁
争议解决程序
争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请
仲裁委员会应在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭
仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出裁决
12. 合同解除
合同解除条件
任何一方严重违约，另一方有权解除合同
合同约定的其他解除条件
合同解除程序