文档介绍：该【二零二五年度建筑行业包工头劳务承包合同范本，全新编制 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度建筑行业包工头劳务承包合同范本，全新编制 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度建筑行业包工头劳务承包合同范本，全新编制
本合同目录一览
1. 合同当事人信息
. 承包人信息
. 发包人信息
. 监理人信息
2. 项目概况
. 项目名称
. 项目地点
. 项目规模
. 项目工期
3. 工程承包范围
. 工程项目
. 工程量
. 工程质量标准
4. 工程进度及验收
. 工程进度计划
. 工程验收标准
. 工程验收程序
5. 合同价款及支付方式
. 合同价款
. 工程款支付方式
. 付款节点及比例
. 预付款
. 保证金
6. 造价变更及索赔
. 造价变更条件
. 造价变更程序
. 索赔条件
. 索赔程序
7. 工期延误及违约责任
. 工期延误原因
. 工期延误责任
. 违约责任
8. 材料供应及管理
. 材料供应责任
. 材料验收标准
. 材料保管及使用
9. 质量保证及保修
. 质量保证责任
. 质量保修期限
. 质量保修内容
10. 安全生产责任
. 安全生产责任主体
. 安全生产管理制度
. 安全生产事故处理
11. 合同解除及终止
. 合同解除条件
. 合同终止条件
. 合同解除及终止程序
12. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决程序
13. 合同生效及期限
. 合同生效条件
. 合同期限
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同当事人信息
. 承包人信息
. 承包人名称
. 承包人法定代表人
. 承包人注册地址
. 承包人联系电话
. 发包人信息
. 发包人名称
. 发包人法定代表人
. 发包人注册地址
. 发包人联系电话
. 监理人信息
. 监理人名称
. 监理人法定代表人
. 监理人注册地址
. 监理人联系电话
2. 项目概况
. 项目名称：建筑工程
. 项目地点：市区路号
. 项目规模：建筑面积平方米，占地面积平方米
. 项目工期：自合同签订之日起个月
3. 工程承包范围
. 工程项目：土建、安装、装饰装修等
. 工程量：详见附件一《工程量清单》
. 工程质量标准：符合国家现行施工质量验收统一标准及相关行业标准
4. 工程进度及验收
. 工程进度计划：详见附件二《工程进度计划表》
. 工程验收标准：符合国家现行施工质量验收统一标准及相关行业标准
. 工程验收程序：按合同约定和施工规范进行分阶段验收
5. 合同价款及支付方式
. 合同价款：人民币万元整
. 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付
. 付款节点及比例：详见附件三《工程款支付计划表》
. 预付款：合同签订后天内支付合同总价款的%
. 保证金：合同签订后天内支付合同总价款的%作为履约保证金
6. 造价变更及索赔
. 造价变更条件：因政策调整、设计变更、工程量增加等原因导致造价发生变化
. 造价变更程序：由双方协商一致后，签订补充协议，调整合同价款
. 索赔条件：因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误或经济损失
. 索赔程序：索赔方应在事件发生后天内向对方提出索赔，并提供相关证明材料
7. 工期延误及违约责任
. 工期延误原因：因发包人原因、不可抗力、承包人原因等原因导致工期延误
. 工期延误责任：因发包人原因导致的工期延误，由发包人承担相应责任；因不可抗力导致的工期延误，按合同约定处理；因承包人原因导致的工期延误，由承包人承担相应责任
. 违约责任：双方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
8. 材料供应及管理
. 材料供应责任
. 承包人负责材料的采购、运输、保管及使用
. 发包人提供部分材料清单及要求，承包人需按清单采购
. 材料验收标准
. 材料进场需符合国家相关质量标准
. 材料验收需由承包人、发包人及监理人共同进行
. 材料保管及使用
. 承包人需按材料性质分类存放，确保材料完好
. 材料使用需遵循设计要求及施工规范
9. 质量保证及保修
. 质量保证责任
. 承包人负责施工过程中的质量控制
. 工程交付使用后，承包人应提供保修服务
. 质量保修期限
. 土建工程保修期限为年
. 安装工程保修期限为年
. 质量保修内容
. 保修期内，因承包人施工质量问题造成的损失，由承包人负责修复或赔偿
10. 安全生产责任
. 安全生产责任主体
. 承包人负责施工现场的安全生产管理
. 发包人负责施工现场的安全监督
. 安全生产管理制度
. 承包人需制定安全生产管理制度，并严格执行
. 发包人需定期对承包人的安全生产管理进行检查
. 安全生产事故处理
. 发生安全生产事故，承包人需立即上报，并采取措施防止事故扩大
. 发包人负责组织事故调查，追究相关责任
11. 合同解除及终止
. 合同解除条件
. 发包人违约，承包人有权解除合同
. 承包人违约，发包人有权解除合同
. 合同终止条件
. 工程竣工并验收合格
. 双方协商一致
. 合同解除及终止程序
. 双方协商一致解除合同，需签订解除协议
. 合同解除或终止后，双方需进行工程结算
12. 争议解决
. 争议解决方式
. 通过友好协商解决
. 协商不成，提交仲裁委员会仲裁
. 争议解决程序
. 争议发生后，双方应在天内提出解决请求
. 仲裁委员会受理后，应在天内作出裁决
13. 合同生效及期限
. 合同生效条件
. 双方签字盖章
. 发包人支付预付款
. 合同期限
. 合同自签订之日起生效
. 合同期限至工程竣工验收合格之日止
14. 其他约定事项
. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充
. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方定义
. 本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、评估机构、检测机构、仲裁机构、法院等。
2. 第三方介入条件
. 第三方介入需基于合同约定或法律规定，经甲乙双方同意。
. 第三方介入应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。
3. 第三方介入程序
. 甲乙双方协商确定第三方介入的方式、范围和期限。
. 甲乙双方书面通知第三方介入事宜，并要求第三方在规定时间内给予答复。
. 第三方同意介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的协议，明确各方的权利义务。
4. 第三方责任限额
. 第三方在介入过程中，因自身原因导致甲乙双方合法权益受到损害的，应承担相应的法律责任。
. 第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，如未约定，按相关法律规定执行。
5. 第三方与其他各方的责任划分
. 第三方在介入过程中，应严格遵守合同约定和法律规定，不得损害甲乙双方的合法权益。
. 第三方对甲乙双方的权利义务承担连带责任，但责任限额按照第四条约定执行。
. 甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分沟通，确保第三方在介入过程中能够有效履行职责。