文档介绍:该【垫资施工合同中的合同3篇 】是由【花双韵芝】上传分享,文档一共【49】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【垫资施工合同中的合同3篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方: XXX
乙 方: XXX
PERSONAL
RESUME
垫资施工合同中的合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人或授权代表
合同双方联系方式
2. 垫资施工项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 垫资金额及支付方式
垫资金额
垫资支付方式
垫资支付时间
垫资支付条件
4. 施工单位资质要求
施工单位资质等级
施工单位业绩要求
施工单位安全生产许可证
5. 施工单位义务
按期完成施工任务
保证施工质量
依法办理施工手续
节约材料
6. 施工单位权利
要求垫资方按时支付垫资
要求垫资方提供施工所需材料、设备
要求垫资方解决施工中遇到的问题
7. 垫资方义务
按时支付垫资
提供施工所需材料、设备
协助施工单位解决施工中遇到的问题
8. 垫资方权利
要求施工单位按期完成施工任务
要求施工单位保证施工质量
要求施工单位依法办理施工手续
9. 施工合同变更
变更条件
变更程序
变更后的合同效力
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿标准
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同解除
解除条件
解除程序
解除后的合同效力
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止后的处理
14. 其他约定事项
合同附件
合同附件效力
合同份数及保管
合同签署日期
第一部分:合同如下:
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
垫资方名称:_____________________
施工单位名称:_____________________
合同双方地址
垫资方地址:_____________________
施工单位地址:_____________________
合同双方法定代表人或授权代表
垫资方法定代表人或授权代表:_____________________
施工单位法定代表人或授权代表:_____________________
合同双方联系方式
垫资方联系方式:电话_____________________, 传真_____________________, 电子邮箱_____________________
施工单位联系方式:电话_____________________, 传真_____________________, 电子邮箱_____________________
2. 垫资施工项目概况
项目名称:_____________________
项目地点:_____________________
项目规模:_____________________
土建工程:_____________________
安装工程:_____________________
项目工期:自合同签订之日起__个月。
3. 垫资金额及支付方式
垫资金额:人民币____________元整。
垫资支付方式:分为__期支付,具体支付时间及金额如下:
第一次支付:合同签订后__个工作日内支付人民币____________元;
第二次支付:第一次支付后__个月支付人民币____________元;
第三次支付:第二次支付后__个月支付人民币____________元;
垫资支付条件:施工单位按照合同约定完成施工进度及质量要求。
4. 施工单位资质要求
施工单位资质等级:_____________________
施工单位业绩要求:近__年内完成类似项目业绩不少于__项。
施工单位安全生产许可证:_____________________
5. 施工单位义务
按期完成施工任务:施工单位应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
保证施工质量:施工单位应确保施工质量符合国家及行业相关标准。
依法办理施工手续:施工单位应依法办理施工许可、安全备案等手续。
节约材料:施工单位应合理使用材料,降低材料损耗。
6. 施工单位权利
要求垫资方按时支付垫资:施工单位有权要求垫资方按照合同约定支付垫资金额。
要求垫资方提供施工所需材料、设备:施工单位有权要求垫资方提供施工所需材料、设备。
要求垫资方解决施工中遇到的问题:施工单位有权要求垫资方协助解决施工过程中遇到的问题。
7. 垫资方义务
按时支付垫资:垫资方应按照合同约定的时间及金额支付垫资金额。
提供施工所需材料、设备:垫资方应按照合同约定提供施工所需材料、设备。
协助施工单位解决施工中遇到的问题:垫资方应协助施工单位解决施工过程中遇到的问题,确保施工顺利进行。
8. 垫资方权利
要求施工单位按期完成施工任务:垫资方有权要求施工单位严格按照合同约定的工期完成施工任务,确保工程进度。
要求施工单位保证施工质量:垫资方有权要求施工单位保证施工质量,确保工程质量达到合同约定标准。
要求施工单位依法办理施工手续:垫资方有权要求施工单位依法办理施工许可、安全备案等手续,确保施工合法合规。
9. 施工合同变更
项目规模、地点、工期等重大事项发生变化;
国家法律法规、政策调整导致合同内容需调整;
双方协商一致认为需要变更的其他情况。
双方协商一致,形成书面变更协议;
变更协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效;
变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。
变更后的合同效力:变更后的合同继续有效,双方应严格按照变更后的合同约定履行各自义务。
10. 违约责任
违约情形:在合同履行过程中,任何一方违反合同约定,均构成违约,应承担相应的违约责任。
退还垫资金额:垫资方未按时支付垫资金额的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金;
赔偿损失:违约方因违约行为给对方造成损失的,应赔偿对方的实际损失;
继续履行合同:违约方应继续履行合同义务,直至合同目的实现。
11. 争议解决
争议解决方式:双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构:双方同意将争议提交至______________________仲裁委员会仲裁。
争议解决程序:仲裁程序应按照______________________仲裁委员会的仲裁规则进行。
12. 合同解除
一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;
由于不可抗力等原因,致使合同无法履行;
双方协商一致解除合同。
解除程序:解除合同应书面通知对方,并自通知送达之日起合同解除。