文档介绍:该【空白装修设计合同 】是由【胜利的果实】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【空白装修设计合同 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。建设工程设计协议(一)
[民用建设工程设计协议]
工 程 名 称:
工 程 地 点:
合 同 编 号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
发 包 人:
设 计 人:
签 定 日 期:
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
委托人: (以下简称甲方)
设计人: (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担 设计,经双方协商一致,签订本协议。
第一条 本协议依据下列文献签订:
《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文献。
第二条 本协议设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及计费等见下表。
序号
分项项目名称
面积(m2)
设计阶段及内容
估算总投资(万元)
综合单价(元/m2)
估算设计费(元)
方案设计(含调整)
初步设计
施工图
大写人民币:
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文献:
序号
资 料 及 文 件 名 称
份数
提 交 日 期
有关事宜
第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文献:
序号
资 料 及 文 件 名 称
份数
提 交 日 期
有关事宜
第五条 本工程设计费按建筑面积 元/m2结算,设计费共计 元人民币(大写: )。
设计费支付进度详见下表。
付费标准
占暂定总设计费%
付费额(元)
付 费 时 间
备 注
第一次付款
定金
第二次付款
第三次付款
第四次付款
说明 :
1、提交各阶段设计文献的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清所有设计费,不留尾款。
3、实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4、本协议履行后,定金抵作设计费。
5、所有设计费采用银行转帐方式支付至设计方指定帐户。
第六条 双方责任
:
,在规定的时间内向设计人提交资料及文献,并对其完整性、对的性及时性负责,发包人不得规定设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文献超过规定期限15天以内,设计人按协议第四条规定交付设计文献时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新拟定提交设计文献的时间。
、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致导致设计人设计需大量返工时,工作量超过50%时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订协议)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。增付设计费金额为总设计费的50%。
在未签协议前发包人已批准,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
,假如设计人可以做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费 / 元。
,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
、设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人批准,发包人对设计人交付的设计资料及文献不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
:
、标准、规程及发包人提出的设计规定,进行工程设计,按协议规定的进度规定提交质量合格的设计资料,并对其负责。
:国家现行有关设计及施工验收规范。
年。
、进度及份数向发包人交付资料及文献。
,按规定参与有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超过本协议规定范围的内容做必要调整补充。若发包人施工过程中发现图纸问题或提出设计更改规定,设计人应做好服务配合,及时出变更、修改图纸。
设计人按协议规定期限交付设计资料及文献,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参与交工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取征询服务费,收费额由双方商定。
,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人导致经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任
,发包人规定终止或解除协议,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,局限性一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的所有支付。
,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建,。
。由于设计人员错误导致工程质量事故损失,设计人除负责采用补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
,延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文献的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
,设计人规定终止或解除协议,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
,双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。
,由发包人自费向有关出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文献份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸取承担有关设计任务的设计人参与。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
,另行支付费用。
,双方应及时协商解决。
,双方当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人批准由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
份,发包人 份,设计人 份。
。
,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后,本协议即行终止。
,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本协议组成部分,与本协议具有同等法律效力。
:无
发包人名称: 设计人名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
住 所: 住 所:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号: