文档介绍：该【建筑分包商协议模板3篇 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【54】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑分包商协议模板3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
建筑分包商协议模板
本合同目录一览
1. 定义与解释
定义
解释
2. 双方基本信息
分包商信息
总包方信息
3. 项目概述
项目名称
项目地点
项目范围
项目工期
4. 分包工作内容
工作描述
工作标准
质量要求
5. 价格与付款
分包价格
付款方式
付款时间表
付款条件
6. 材料与设备
材料供应
设备租赁
材料与设备质量
7. 工作进度与报告
进度计划
进度报告
进度变更
8. 合同变更与调整
变更程序
变更内容
变更审批
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
10. 保密条款
保密内容
保密期限
违约责任
11. 保险
保险类型
保险金额
保险责任
12. 知识产权
知识产权归属
知识产权使用
13. 法律适用与管辖
适用法律
管辖法院
14. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除程序
第一部分：合同如下：
第一条 定义与解释
定义
（1）"分包商"指在建筑项目中承担具体施工任务的承包单位。
（2）"总包方"指承担整个建筑项目施工任务的承包单位。
（3）"项目"指双方在合同中约定的具体施工项目。
（4）"合同"指本建筑分包商协议。
解释
（1）合同中的定义均按照国家标准和行业惯例进行解释。
（2）本合同中对任何术语的解释如有歧义，以双方协商一致的解释为准。
第二条 双方基本信息
分包商信息
（1）分包商名称：________
（2）分包商法定代表人：________
（3）分包商注册地址：________
（4）分包商联系方式：电话________，邮箱________
总包方信息
（1）总包方名称：________
（2）总包方法定代表人：________
（3）总包方注册地址：________
（4）总包方联系方式：电话________，邮箱________
第三条 项目概述
项目名称：________
项目地点：________
项目范围：包括但不限于________
项目工期：自____年____月____日至____年____月____日
第四条 分包工作内容
工作描述：分包商负责项目的施工、安装、调试等工作。
工作标准：严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量。
质量要求：项目质量符合国家及行业标准，达到合同约定的质量要求。
第五条 价格与付款
分包价格：根据工程量清单和约定的单价计算，总价为________元。
付款方式：分阶段支付，具体付款节点为：
（1）合同签订后________个工作日内支付合同总价________%；
（2）工程进度达到________%时支付合同总价________%；
（3）工程竣工验收合格后支付合同总价________%；
付款时间表：具体付款时间见附件。
付款条件：分包商提交符合要求的工程进度报告、发票等相关资料。
第六条 材料与设备
材料供应：分包商负责所需材料的采购、运输、保管等工作。
设备租赁：如需租赁设备，租赁费用由双方另行协商。
材料与设备质量：分包商提供的材料与设备应符合国家及行业相关标准，保证工程质量。
第七条 工作进度与报告
进度计划：分包商应按照合同约定的工期编制详细的进度计划，并报送总包方审核。
进度报告：分包商应定期向总包方报告工程进度，具体报告周期为________天。
进度变更：如遇特殊情况导致工程进度延误，分包商应及时通知总包方，并共同协商解决。
第八条 合同变更与调整
变更程序
（1）任何一方提出变更合同内容，应提前________天以书面形式通知对方。
（2）接到变更通知后，另一方应在________天内给予书面回复，同意或拒绝变更。
（3）双方同意变更的，应签订书面变更协议，作为合同附件。
变更内容
（1）工程范围的变更；
（2）工程量的增减；
（3）合同价格或付款方式的调整；
（4）工程工期的延长或缩短；
（5）其他经双方协商一致变更的内容。
变更审批
（1）变更协议需经双方法定代表人或授权代表签字盖章；
（2）变更协议需报送相关政府部门审批。
第九条 争议解决
争议解决方式
（1）双方应通过友好协商解决争议；
（2）协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁；
（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
争议解决程序
（1）提交仲裁申请书，并按照仲裁委员会的要求支付仲裁费用；
（2）仲裁委员会受理仲裁申请，并指定仲裁员；
（3）仲裁庭开庭审理，双方提供证据；
（4）仲裁庭作出裁决。
争议解决地点
仲裁地点为________。
第十条 保密条款
保密内容
（1）双方在履行合同过程中获得对方的技术、商业秘密；
（2）合同内容和相关文件；
（3）双方约定应保密的其他信息。
保密期限
保密期限自合同签订之日起至合同终止后________年。
违约责任
任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。
第十一条 保险
保险类型
（1）分包商应为其施工人员购买意外伤害保险；
（2）分包商应为其施工设备购买财产保险；
（3）总包方应为其项目购买建筑工程一切险。
保险金额
保险金额应根据工程规模、风险等级等因素确定，具体金额由双方协商确定。
保险责任
保险责任范围应包括但不限于施工过程中的意外伤害、财产损失、工程延误等。
第十二条 知识产权
知识产权归属