文档介绍：该【建筑施工项目劳务分包合同3篇 】是由【春天春雨】上传分享，文档一共【55】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑施工项目劳务分包合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
建筑施工项目劳务分包合同
本合同目录一览
1. 定义与解释
定义
解释
2. 合同双方信息
分包方信息
总包方信息
监理方信息
3. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
4. 劳务分包范围
劳务分包内容
劳务分包工作地点
劳务分包工作期限
5. 劳务分包价格
分包价格
付款方式
付款时间
6. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量责任
7. 工程进度要求
进度计划
进度调整
进度延误责任
8. 安全生产责任
安全生产要求
安全责任
事故处理
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决费用
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
11. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
12. 合同生效与变更
合同生效条件
合同变更程序
合同解除与终止程序
13. 保密条款
保密内容
保密期限
违约责任
14. 其他约定
其他条款
其他约定事项
其他约定责任
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
定义
“分包方”指在本合同中承担劳务分包任务的单位。
“总包方”指在本合同中负责整体施工项目的单位。
“监理方”指在本合同中负责对施工项目进行监督和管理的单位。
“劳务分包”指分包方按照合同约定，向总包方提供劳务服务的行为。
“工程”指本合同约定的施工项目。
“工期”指合同约定的施工期限。
“质量标准”指国家、行业和地方有关施工质量的规定和标准。
2. 合同双方信息
分包方信息
分包方名称：____________________
分包方地址：____________________
分包方联系人：____________________
分包方联系电话：____________________
总包方信息
总包方名称：____________________
总包方地址：____________________
总包方联系人：____________________
总包方联系电话：____________________
监理方信息
监理方名称：____________________
监理方地址：____________________
监理方联系人：____________________
监理方联系电话：____________________
3. 项目概况
项目名称：____________________
项目地点：____________________
项目规模：____________________
项目工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 劳务分包范围
劳务分包内容：____________________
劳务分包工作地点：____________________
劳务分包工作期限：____________________
5. 劳务分包价格
分包价格：人民币____元整。
付款方式：按工程进度分阶段付款。
付款时间：每完成一个阶段的工程，分包方应在____日内提交付款申请，总包方在收到申请后____日内支付相应款项。
6. 工程质量要求
质量标准：符合国家、行业和地方有关施工质量的规定和标准。
质量检验：分包方应按合同约定进行自检，并接受监理方的监督检查。
质量责任：如因分包方原因造成工程质量问题，分包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。
7. 工程进度要求
进度计划：按照合同约定的工期编制进度计划，并报监理方审批。
进度调整：如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商一致，调整进度计划。
进度延误责任：如因分包方原因导致工程进度延误，分包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。
8. 安全生产责任
安全生产要求
分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
分包方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施。
分包方应定期进行安全生产教育和培训。
安全责任
分包方应对其作业人员的安全负责，确保作业人员的人身安全。
分包方应提供必要的劳动保护用品和设施。
分包方应配合监理方进行安全生产监督检查。
事故处理
发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并保护事故现场。
分包方应按照规定及时报告事故，并配合事故调查。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予对方合理的协商时间。
诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，提供相关证据。
争议解决费用
争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。
10. 违约责任
违约情形
分包方未按时完成工程进度。
分包方提供的劳务质量不符合合同约定。
分包方违反安全生产规定。
违约责任
分包方应按照合同约定承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
违约赔偿
违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可由法院判决。
11. 合同解除与终止
合同解除条件
双方协商一致解除合同。
出现合同约定的解除条件。
合同终止条件
工程全部完成。
双方协商一致终止合同。
合同解除与终止程序
解除或终止合同前，双方应书面通知对方。
解除或终止合同后，双方应妥善处理合同终止后的相关事宜。
12. 合同生效与变更
合同生效条件